别墅花园施工合同 篇1
发包方(甲方):
承包方(已方):
经双方协商,甲方将通渭路国小田园农庄教育基地绿化施工工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:
1、工程地点兰州市城关区通渭路国小。
2、工程总造价:_________万元(大写)。(注:可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算)。
3、工期
乙方确保在_________年_________月_________日开工,于_________月_________日完工,工程标准达到合格标准。
4、开工准备
甲方前期使施工现场具备施工条件;乙方设计达到甲方认可后,尽快做出材料预算、施工组织设计及工程进度计划。
5、工程款支付
甲乙双方签订合同,施工结束后经甲方验收合格后一次性支付给乙方工程款元,大写:。
6、工程质量
(1)所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;
(2)施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;
(3)乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;
(4)乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。
7、养护管理和质量要求。
(1)栽植后及时封堰浇透水;
(2)及时中耕除草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;
(3)苗木要及时防治病虫害;
(4)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;
(5)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;
(6)乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木1个月其间发生的费用由乙方负担。
8、违约责任
甲方责任:
(1)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。 乙方责任:
(1)工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。
(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。
9、合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。
10、合同份数
本合同一式_________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
11、本合同未经事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
别墅花园施工合同 篇2
发包方(甲方):(以下简称甲方)…………
承包方(乙方):(以下简称乙方)…………
经过乙方详尽踏勘现场,根据国家相关法律法规并结合
一、工程概况:
1、工程名称:…………
2、工程地点:…………
二、工程承包范围
承包工程范围:土方开挖、桩基工程、基坑支护、降水
三、合同工期:
双方商定,该工程合同工期为240个日历天,从甲方通
四、合同计价及付款方式
1、双方商定,采用总价包干合价¥12800000.00元(大
2、上述包干总价包括承包方所有人工费、材料费、机械费、管理费等一切费用,不再作任何人工、材料调差。
3、付款方式:
①乙方进场后三天内甲方在20xx年3月15日前向乙方预付工程款人民币¥2160000.00元(贰佰壹拾陆万元整);
②在乙方正常施工一个月后,甲方在20xx年5月10日前再支付给乙方人民币¥1680000.00元(壹佰陆拾捌万元整);
③在乙方安全正常施工40天后,其所建工程经甲方检验合格后,在20xx年6月1日前,再通过网上银行转账的方式支付给乙方人民币¥4680000.00元(肆佰陆拾捌万元整);
④经甲乙双方协商,甲方需在20xx年7月1日前,在支付给乙方工程款人民币¥3640000.00元(叁佰陆拾肆万元整);
⑤四次共计付款人民币¥12160000.00元(壹仟贰佰壹拾陆万元整);
五、工程质量及验收:
1、乙方承担该项工程必须严格按施工图纸施工,按现行国家规范操作,甲方按现行国家质量标准验收,工程验收质量标准为合格。
2、在进行施工及工程竣工验收过程中,如乙方施工质量不合格,则由乙方自行返工或修补,所发生的工料费全部由乙方自行负责,由此而造成的工期延误,乙方应承担违约责任。
3、在整个施工过程中,乙方应严格按甲方提供的施工图及设计说明技术要求施工,乙方无权更改设计文件。若发现施工图有误时,须经甲方技术核定后执行。
4、本工程执行正规报建工程的检查监督、验收程序。如发生1次未经甲方检查或验收而进行下道工序施工,处以5000元罚款。
六、合同价款调整:
1、合同价款调整原则必须以发生的设计变更和甲方工程部、技术部所签的技术核定单为经济签证依据。
2、定额中包括和未包括的特殊专项检测、试验项目,
七、甲乙方工作
1、甲方工作:①负责提供设计图纸及相关技术交底;②负责提供水电接口,水电费不在合同总价内;③负责协调与物业公司的衔接;④负责协调与装修公司的衔接;⑤负责提供原有建筑图纸。
2、乙方工作:①负责提供管理人员名单、相关人员资质证书(验原件收复印件)②具体负责与物业公司、装修公司衔接并承担相关费用;③负责编制总进度计划及月、周计划并报甲方;④负责协调处理扰民及民扰工作;⑤如有装修公司穿插作业,牵头负责现场安全文明工作;⑥为了保证工程进度完成,在合理条件下有义务配合装修公司穿插工作;⑦如有损坏别墅区内道路、景观、设施等应积极与物业公司联系、沟通、协调,由乙方承担全部费用;⑧负责原有建筑的成品保护工作;⑨负责施工现场安全文明工作。
七、违约责任:
1、因乙方自身原因影响该工程不能按本合同约定的工期完工,每延误一天,乙方承担延期费用20xx.00元,累进计算; 2、因乙方原因工程质量不能达到国家质量验收标准,乙方除负责返工达到规定标准外,同时承担因返工修复延迟的工期责任,并同时承担全额发包人因此而造成的一切直接和间接经济损失及法律责任。
八、相关约定:
1、乙方在整个施工过程中应确保安全文明施工,做到工完料进场清洁。乙方在施工工程中所发生的伤、亡等事故均由乙方自行承担责任。
2、施工使用的未计价材料及设备如:钢筋、水泥、防水材料必须严格执行甲乙双方合同约定,未经甲方同意不得替换,如发生1次处以5000元罚款,因此造成的损失甲方保留索赔权利。
3、保修期间,若乙方承担工程出现质量问题时,乙方在接到甲方通知后24小时内派人修复,否则,甲方有权委托他人进行修复,其产生的费用由甲方在乙方质保金中予以扣除。
九、争议或纠纷处理:
1、本合同在履行期间,若双方发生争议时,由双方协商解决。
2、当协商不能达成一致时,可向当地人民法院起诉。
3、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
别墅花园施工合同 篇3
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
经双方共同协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将家庭别墅一栋承包给乙方实施,双方达成协议如下:
一、 工程建设内容:按甲方提供的设计图纸施工。
二、 承包方式:做工、机费包干。(包含水电安装)
三、 计价方式:按房屋实际面积计算430元/㎡。
四、 付款方式:乙方每完成一层主体工程甲方支付进度款20xx0元,余款工程完工验收后付清。
五、 施工安全:乙方在施工中应注意安全,做好各种安全设施。若发生安全事故,由乙方负责。进入施工场地必须戴安全帽,发现一次罚款100元。
六、工程完工,甲乙双方组织按现行国家验收标准验收,如有不达标部分,返工所造成的直接损失和间接损失由乙方全部承担。
七、本工程未尽事宜,双方在实施过程中另行协商解决。协商不成,可向仲裁机构或人民法院申诉。
八、本合同一式贰份,双方签字盖章生效,甲乙双方须共同遵守。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
别墅花园施工合同 篇4
甲方:
乙方:
甲方在 建房屋一栋,建筑层数两层,一层约 平方米,二层约 平方米,由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、碎石、石灰、水泥、钢材等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产的一切用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋及房屋脊顶灯
三、承包价格
每平方米人民币大写: 元,建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式
合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付30% ,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%,完成第二层以及屋顶付到75%,工程全部完工,交验完毕付到90%, 预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。
五、双方责任
甲方负责水电到位供给及原材料及时进场。
六、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
八、工期要求
主体工程工期为 天(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在 年 月 日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。
九、后期维修
因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任
十、其它
其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
别墅花园施工合同 篇5
发包方(甲方):
承包方(乙方):
经甲乙双方共同协商,甲方将深圳市龙岗区平湖中环阳光星苑临时用电工程委托乙方施工,为明确双方责任,分工协作、互相配合、按期完成工程任务,双方同意订立如下条款共同遵守:
一、 工程概况
二、 承包范围
根据甲方委托乙方向供电部门、规划部门立项、报批并获得同意的相关文件及图纸内容,乙方承包的工程范围为:包办理一切负荷申报、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险(物价上涨)等以合同价综合单价包干的形式进行承包。
三、 承包方式
1、 本工程由乙方以包办理一切负荷申报、带电作业等手续、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险(物价上涨)等以综合单价包干的形式进行承包。
2、 由甲、乙双方协定造价为¥50万元(人民币大写:伍拾万圆整)结算,合同价应包括办理一切负荷申报、相关行政交费费用、设计费、高低压电缆敷设费用(含电缆主材及辅材)、架空线架设费用(含主材)、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、材料费、文明施工增加费等一切费用。
3、 结算方式以实际完成的工程量为准,如施工中发生工程变更须另行增减,按双方签证在结算中调整。
4、 本合同综合单价不因施工方案的变更而作调整;
四、 合同工期
1、 本工程开工时间为20xx年月日;竣工时间为20xx年月日;
2、 本合同约定方可顺延工期。
五、 双方责任
1、 甲方责任:
1) 按时按合同约定方式付款;
2) 委托专职现场代表,检查、监督工程质量,处理施工中的设计、变更、签证等工作;
3) 提供必要的施工条件(如水、电及土建现场);
4) 工程竣工供电部门验收合格后,及时提供办理通电手续所需资料。
2、 乙方责任:
1) 确保工程质量符合施工图纸及国家电力部门验收规范,保证施工质量并验收合格;
2) 查阅施工图纸,提出施工方案,按期、按有关技术规范进行施工;
3) 乙方的施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定,并制定相应的内部管理措施,由于违规而引起的一切后果由乙方负责,确保施工安全,并负安全责任;
4) 乙方在施工期间,必须做到文明施工,积极按照甲方监理要求进行专业施工;
5) 如因安装过程中出现错误而损坏甲方供电线路设备,由乙方负责;
6) 及时办理送电手续和送电。
六、 付款方法:
合同签订后3日内甲方支付合同价的 30%的预付款,主设备进场安装后10日内支付合同价的50%,工程竣工通电并验收合格后10日内支付合同余款 15 %,本合同工程造价 5% 作为质保金,乙方在保修期内无违约行为,在保修期届满并办理保修终结手续后十日内,甲方一次性向乙方付清余款(无息)。
七、 材料设备供应
1、 工程所需材料及设备均由乙方负责购进并送至施工现场。材料设备需附有出厂合格证、质量保证书电力部门、机械部门生产许可证等。如一方对材料设备有异议,需进行检验。如检验合格,检验费由持有异议一方承担,否则由采购方承担。如供电部门对材料设备有异议,需进行检验,费用由乙方承担。
2、 本合同附表中的报价已含运输费、吊装搬运费、税金、检测费等一切费用,即为外电设备到现场安装调试并达到竣工验收要求的包干价格。
八、 竣工验收
1、 送电手续由乙方按当地供电局有关规定及标准进行办理。
2、 工程验收以经当地电主管部门审批后的施工图及说明书、图纸会审纪录、验收规范及深圳市供电部门验收要求为依据。其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及深圳市供电部门的验收标准,最终以供电部门验收送电为准。
3、 隐蔽工程在乙方自检合格后填制相关记录表,持表通知供电部门检查。经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方可进行下一工序的施工。若供电部门未验收或验收不合格,乙方自行进入下一道工序施工,事后供电部门提出复查,复查费用及迫修费用由乙方承担,工期不顺延。
4、 工程竣工验收,甲方应会同供电主管部门进行,并以供电主管部门验收合格为准。
九、 保修期
1、 保修期内,乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。保修期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起2天内,应无条件予以维修。若乙方因此拖延维修或知而拖延,则甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保修金内扣除,超出保修金的部分,甲方有权向乙方追偿。
2、 保修期内非乙方原因造成的质量问题,乙方也需在接甲方通知之日起2天内到现场负责维修,甲方负责承担更换零配件的工本费。
十、 工程主材归属
乙方安装的所有的SCB10-2×500KVA箱式变配电设备设施及电缆的所有权归甲方。
十一、 违约责任
1、 工程竣工后甲方在能力内必须协助乙方办理工程验收有关手续,若因甲方不能及时配合乙方办理验收手续,超过施工期限而造成的损失,由甲方负责。
2、 甲乙双方必须严格遵守和履行本合同,若由于一方的过错,造成本合同不能履行或不能完全履行时,由过错方承担责任;如属双方过错,应根据实际情况,由双方分别承担各自应负的违约责任。
3、 如工程竣工后甲方不能按合同约定支付工程款,乙方有权予设备不送电,催收并应向甲方收取滞纳金,滞纳金按天计算,其标准为所欠款项的千分之三,且因此造成的一切损失将由甲方负责。
4、 如乙方不能按期履行本合同所规定的责任,乙方应向甲方交纳罚金,为甲方按照本合同约定已向乙方支付的款项的千分之三。如乙方逾期一个月仍未履行该义务,甲方有权解除本合同,收回甲方按本合同已向乙方支付的全部款项及赔偿甲方一切损失。
5、 违约方在接到索赔通知十天内给予批准或要求对方进一步补充理由和证据,如违约方在十天内未予签复,视为批准该项索赔。
十二、 在施工过程中所发生的争议,双方应首先协商解决,不能协商解决的,由深圳市仲裁委员会仲裁。
十三、 本合同一式肆份,经甲乙双方签字后生效,甲乙双方各执贰份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日