甲方： 劳务公司 (以下简称甲方)
乙方： 班组 (以下简称乙方)
根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：
一、 工程名称： 模板安装、拆除
二、 工程地址：
三、 结构类型：
四、 建筑面积：
五、 承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。
六、 承包内容及要求：
模板工程：
1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)。多层顶板支撑板带。
2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打，修补等。模板每两层刷一次隔离剂。
3、拆除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);
4、所有模板工程必须达到市优质结构要求。模板的最大接缝宽度控制在10mm以内，模板的周转使用时要将表面清洁干净，以保证砼的外观质量。
5、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
7、承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。
七、分项承包单价：
序
号
分项名称 单位 单 价
(元/实际面积) 备注
优良 安全 进度 文明施工 零星材料(铁钉等)
1 模板制作、安装 m2 砼接触面积
2 模板拆除 m2 砼接触面积
说明：
1、 凡承包施工范围内不再另发生任何计时工。达不到甲方要求质量标准按80%结算。
2、 此单价包括税金(结算时扣除税金4.16%);其中营业税综合3.56%，个人所得税0.6%。
3、 此单价已包括质量、安全、进度、文明施工、工具费用等;若出现安全事故降低3元/㎡;若出现工期进度达不到项目部要求，当期工程量降低3元/㎡;若出现文明施工达不到项目部要求降低3元/㎡。
4、 木工工具包括在施工中所使用的一切工具均由乙方负责(电钻、电锤、手提刨木机、零星工具等)
5、 零星材料由甲方提供(甲方按定额测定含量，乙方按规定使用，若超过部分由承包班组自行负责)。
八、工质量标准：100%优良率，河南省优质结构工程。根据质量要求标准，承包班组必须严格按照隐蔽工程质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。
九、工期要求： 总工期 天(按甲方单位的进度计划执行)。若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。作业班组承包方必须确保工期，每延误一日历天罚款人民币壹万元整。
十、安全要求及综合治理;
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故，由违章者自负全部责任。
2、严格遵守和国家及河南省的各种法律法规，服从总包及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。如在施工过程中发生安全事故产生的费用在3000.00元以内由班组自付，3000.00元---1万以内的甲方负责一半，一万以上甲方负责总费用的60%。2万以上的安全事故由安全部门协助处理。
3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。
4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50---100元罚款。
5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现除没收炊具外并处以200元以上一次罚款。
6、严禁打架斗殴、嫖娼、赌博，如有发现先给予双方处以500----1000元罚款，然后根据调查结果，责任方承担另一方的全部损失，情节严重者移交司法部门处理。
7、严禁在宿舍内男女混居、工地上严禁带家属，若出现带家属给予500.00元/人一次的罚款，若出现混居现象给予1000.00元/人一次的罚款;未经主管部门同意不得留宿非本班组人员，每发现一次给予200元/人次处罚，爱护公物，不得损坏各种设施。
8、凡在施工区域外发生的治安事件，均由乙方自行负责。
十一、甲方职责：
1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工，操作规范等技术交底。
2、对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核，给予乙方30天的试用期，如试用期内乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议，其施工部分工程量不予结算，作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。
3、根据现场条件，提供乙方的食、宿、其费用乙方自理(电每月30度、超出度数按照1.00元/度扣除)。
4、积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。
5、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查，对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲方有权派人进行整改，其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。
十二、乙方职责：
1、根据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必须合理搭配，其思想素质好，技术能力强，无健康疾病和传染病的18---45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好，责任心强的同志作班组长，形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场，积极参加甲方或总包方组织的相关会议，凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50----100元/次罚款。
2、熟悉施工图纸，严格按照《建筑安装工程施工与验收规范》及设计要求，进行组织施工，确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工，应负担由此造成的工料、工期损失。
3、乙方进场人必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。
4、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督，服从指挥。
5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改，直至达到标准为止。
6、爱护甲方提供的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。
十三、文明标化、卫生要求：
1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生，随时保持文明清洁。
2、认真按照文明标化样板工地要求及优质结构标准，对自己承包范围内的材料分类、分规格、分型号堆放整齐。
3、每道工序完工，必须做好工完场清工作，能用的材料必须利用。
4、凡以上达不到要求者，根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款，每次每项最低不少于20元。
5、本工程为无等级事故工地，确保郑州市市级标化，安全文明工地，达不到市级标化，安全文明工地对乙方罚款5.00元/建筑面积。
6、因作业班组原因发生的安全事故，由作业班组自己负责，给甲方造成的损失由作业班组承担赔偿。
7、作业班组必须有详细的安全教育、检查记录。
8、进入施工现场人员统一工作制服，统一上岗胸牌，费用由作业班组承担。
十四、材料管理：
1、乙方应按照标准化文明施工的要求，对自己承包区域内的材料分类、分规格型号堆码整齐。每道工序完成必须做到工完场清，能使用的材料必须使用。
2、完工后对周转材料的修理、清理，拨除层板上和木枋上的铁钉，按指定地点堆码整齐，移交给甲方现场材料员清点验收。甲方现场材料员填写验收单据，双方签，作为办理工程结算的凭据。如乙方不办理此手续，甲方将按照模板面积0.50元/ m2从结算中扣除。
3、乙方领用应由甲方供应材料应严格执行领退料制度，(各种周转材料按定额计算损耗，扣件损耗率1%;山型卡损耗率3%)如乙方归还不够领料数量，将按市场价全额赔偿。(包括乙方支撑不牢胀模造成的材料浪费、人工损失)
十五、设施、工具供应：
除大型机械设备甲方供应外，小型设备、工具乙方自备(包括班组工人的安全帽等等)。
十六、人工费结算及支付：
1、为保证工程质量、进度、各施工班组签定合同时，向甲方缴纳3000---5000元保证金。该费用工程结束后、质量进度均达到甲方要求者，一次性退还乙方。
2、乙方进场后自垫生活费至工程±0.000;以后甲方每月支付乙方生活费650元/人(按登记出勤人数)。
3、结算方式：按实际面积计算。结构阶段结束(小模板全部拆除)后，按分项承包结算总价80%支付乙方(含借支生活费及罚款)。结构工程竣工验收后(大小模板全部拆除并清运完)根据相应的质量等级单价和总价支付总价的10%，(质量标准以质检站核定为准)，留10%作为工程押金。待装修完支付给乙方。
4、在施工期间，如属于甲方原因造成停工在7天以上，工地上又确无办法安排其它工作的情况下，甲方向乙方支付每人每天10元基本生活费。
十七、其他：
1、班组进退场(包括任何形式的中途退场)，甲方按乙方所做合格工程量进行结算外，不再承担其他任何费用。
2、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。
3、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
4、本协议自签之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方： 劳务公司
乙方：
负责人： 经办人：
年 月 日
国际土木工程招投标合同木工合同范本（2） | 返回目录国际工程承包是一种较复杂的国际经济技术合作方式，因工程资金金额较大、技术性较强、对工期质量亦有较高要求，所以工程的发包人一般均采用国际竞争性招投标来选择合适的承包人，以保证中标者是在经济上和技术上有实力的公司。被选中的投标人即与发包人(业主)签订合同，并按合同最后规定的价格、质量、工期等条件履行合同。
国际工程招投标主要包含以下几个步骤：
*刊登资格预审广告
*资格预审(土建工程项目一般都要进行资格预审)
*发行招标文件
*投标
*开标评标
*授予合同
*签订合同
资格预审文件的主要内容：
资格预审通知
资格预审申请人须知
资格预审申请人填写的调查表
表1资格预审申请书
表2一般情况表
表3财务数据表
表4工作经验记录表
表5拟用于本工程的设备
表6拟派往本工程的人员表
表7现场组织计划
a.初步现场组织框图
b.初步现场组织框图文详述
c.总部和现场管理部门之间的关系
分包人
联营体资料
招标文件的主要内容
在对申请资格预审的投标者所提交的资格预审书进行审查后，业主即向已通过资格预审的招标者发出招标邀请及招标文件，其主要内容如下：
*邀标书
*投标者需知
*投标表格及附件
*合同条款
a.合同的一般条款
b.合同的特殊条款
*合同协议书的格式
*工程的范围
*工程量清单
*工程进度表
*图纸
*投标及履约保函
2.1邀标书(范例)
邀标书
日期：(发出邀请时间)
贷款编号：____
合同编号：____
1.(借方名称)已经从亚洲开发银行(adb)收到一笔用于支付(工程名称)费用的以各种货币形式体现的贷款，该贷款收入的一部分将用于支付××工程合同项目下的合格费用。
2.(业主名称)现从亚行成员国中邀请有预选资格的合格投标者进行密封投标，为实施及完成工程提供所需要的劳务、材料、设备及服务。
3.投标者可从标书上获得进一步的信息，可从(××)办公室查阅投标文件和资料。(买方单位名称)，(发放投标资料及资料办公室的邮政地址、电传电报号)。
4.有兴趣的合格投标者可向上述地址提出书面申请并交付一笔不可退用的金额，即可购买一整套投标文件资料。国际土木工程招投标合同由精品信息网整理！
5.所有的投标者都需缴纳总投标价的2%或一定金额的保证金，并按投标需知于开标前交清，然后立即公开开标。
6.(业主)不负担投标人因准备或提交投标所发生的任何开支或费用，包括与参观现场有关的开支或费用。
7.不考虑可选择标
(可提交与规范说明中的规范不一致但却满足要求的或达到规范的可选择标。
但只有主标为最低评估标时，可选择标才会被考虑。可选择标需与主标分开，密封并标明“可选择标”。)
贷款号：__
合同号：__
2.2投标书
投标书
致：____(业主名称)
敬启者：
研究了上述合同的投标文件，包括图纸、合格条件、技术规范和工程量清单，我签署方愿意以投标书和附录(附录号)中所规定的要求，以×××金额(大写数和阿拉伯数)或合同可能规定的其他金额，承担上述工程的施工、建成和维护工作。
如对方接受我方投标，我方保证在××天内开工，并在合同规定的时间完工并交付工程。该日期从开工日算起并与本合同第7条所规定的工程进度表要求一致。
如果我方中标，我们将按合同价格的百分之十出具履约保函，以保证合同的正常执行。
我方同意从“投标者须知”第24条所规定的标书截止日起的__天内遵守本投标。此标在该期限结束前始终对我们有约束力，并可随时被接受。
在正式合同制定和签署前，本投标书连同您方的书面中标通知书应视为约束我们双方的合同。
我们理解您方有权不接受最低标价的投标，或者其他任何你们可能收到的投标。
19__年×月×日
(签)
以__的资格正式授权并代表
(投标人的名称与地址)
(证人签)
证人姓名：_____
地址：____
国际土木工程建筑承包合同（中英文对照）木工合同范本（3） | 返回目录part工general conditions
第一章 总则
definitions and interpretation
定义和释义
1．（1）in the contract，as hereinafter defined，the following words and expressions shall have the meanings hereby assigned to them，except where the context otherwise requires：
1．1在本合同中，除按上下文另具意义者外，下列词语应解释如下：
（a）'employer' means the party named in part ii who will employ the contractor and the legal successors in title to the employer，but not，except with the consent of the contractor，any assignee of the employer．
“业主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其权利继承人，但不包括业主的受让人，经承包人同意者除外。
（b）“contractor”means the person or persons，firm or company whose tender has been accepted by the employerand includes the contractor’s personal representatives，successors and permitted assigns．
“承包人”指标书已被业主接受的某个或某些人、商行或公司，包括其个人代表，继承人和业经认可的受让人。
（c）“engineer”means the engineer designated as such in part ii，or other engineer appointed from time to time by the employer and notified in writing to the contractor to act as engineer for the purposes of the contract in place of the engineer、designated．
“工程师”指第二章中所指定的工程师，或由业主随时任命且书面通知承包人以代替指定工程师履行合同职责的其他工程师。
（d) 'engineer’s representative' means any resident engineer or assistant of the engineer or any clerk of works appointed from time to time by the employer or the engineer to perform the duties set forth in clause 2 hereof，whose authority shall be notified in writing to the contractor by the engineer．
“工程师代表”指任何常驻工程技术人员、工程师助手，或由业主或工程师随时任命履行本合同第二条规定职责的任何工程现场监督，其权限应由工程师书面通告承包人。
（e) “works” shall include both permanent works and temporary works，
“工程”包括永久性工程和临建工程。
（f）“contract” means the conditions of contract，specification，drawings，priced bill of quantities，schedule of rates and prices，if any，tender，letter of acceptance and the contract agreement，if completed．
“合同”指合同条款、技术规范、图纸、标价的建筑工程清单、单价和价格表（如果有），还可指标书、接受证书以及承包协议（如已完成）。
（g) “contract price” means the sum named in the letter of acceptance, subject to such additions thereto or deductions therefrom as may be made under the provisions hereinafter contained．
“合同价格”指在接受证书中确定的数额，可按本合同以下条款规定增减。
（h)“constructional plant' means all appliances or things of whatsoever nature required in or about the execution or maintenance of the works but does not include materials or other things intended to form or forming part of the permanent works．
“建筑设备”指工程施工和维修中或有关施工和维修所需的全部设备或物品，不论任何性质，但不包括旨在构成或正在构成永久性工程某一部分的材料或其他物品。
（i）“temporary works' means all temporary works of every kind required in or about the execution or maintenance of the works．
“临建工程”指工程施工或维修或有关工程施工或维修所需的各种临时工程。
（j）“permanent works”means the permanent works to be executed and maintained in accordance with the contract．
“永久性工程”指按合同将施工和维修的永久工程。
（k） “specification” means the specification referred to in the tender and any modification thereof or addition thereto as may from time to time be furnished or approved in writing by the engineer．
“技术规范”指在标书或任何标书更改中提及的规范，或由工程师随时可能增加或书面同意增加的部分。
（1）“drawings” means the drawings referred to in the specification and any modification of such drawings approved in writing by the engineer and such other drawings as may from time to time be furnished or approved in writing by the engineer．
“图纸”指技术规范中规定的图纸，经工程师书面同意对此种图纸所作的任何更改，以及可由工程师随时提供或书面认同的其他图纸。
（m） “site” means the land and other places on，under，in or through which the permanent works or temporary works designed by the engineer are to be executed and any other lands and places provided by the employer for working space or any other purpose as may be apecifically designated in the contract as forming part of the site．
“工地”指工程师设计的永久性或临建工程施工所需的土地及其他场地，包括地面、地下、在之上或通过部分，以及由业主所提供的用作临时储存或其他目的的其他土地或场所，只要能按合同明文规定构成工地的组成部分。
（n）“approved” means approved in writing，including subsequent written confirmation ofprevious verbalapproval and“approval' means approval in writing，including as aforesaid．
“业经认可”指已经经书面认可，包括过后对口头认可的书面确认，“认可”指书面认可，包括上述规定在内。
（2）words importing the singular only also include the plural and vice versa where the context requires•
1．2按合同上下文所需，单数含义的单词也可具有复数的含义，反之一样。
（3）the headings and marginal notes in these conditions of contract shall not be deemed to be part thereof or be taken into consideration in the interpretation or construction thereof or of the contract．
1．3合同条款的标题和边注不得视为合同的一部分，不得用于考虑解释条款或合同。
（4）the word“cost' shall be deemed to include overhead costs whether on or off the site．
1．4“费用”一词应视为含工地上或以外发生的间接费用。
engineer and engineer’s reprf．sfntative
工程师及工程师代表
2．（1）the engineer shall carry out such duties in issuing decisions，certificates and orders as are specified in the contract．in the event of the engineer being required in terms of his appointment by the employer to obtain the specific approval of the employer for the execution of any part of these duties，this shall be set out in part ii of these conditions．
2．1工程师必须按合同明文规定，履行作决断、颁发证书和发出指令等职责。如业主签发的工程师任命书中规定其某些职责的履行得经业主专门认可，其要件应在本合同第二部分予以规定。
（2）the engineer may from time to time in writing delegate to the engineer's representative any of the powers and authorities vested in the engineer and shall furnish to the contractor and to the employer a copy of all such written delegations of powers and authorities． any written instruction or approval given by the engineer’s representative to the contractor within the terms of such delegation，but not otherwise，shall bind the contractor and the employer as though it had been given by the engineer．provided always as follws：
2．2工程师可随时书面授权其代表代行其任何职权，但必须将所有此种授权书的副本提交给承包人和业主。在授权期间，工程师代表给承包人的任何书面指令或认可（仅限于此）对承包人和业主具有与工程师的指令或认可同样的效力。以下规定属于例外：
（a） failure of the engineer's representative to disapprove any work or materials shall not prejudice the power of the engineer thereafter to disapprove such work or materials and to order the pulling down，removal or breaking up thereof．
工程师代表对任何工程或材料的不予否认，不得影响工程师此后否认以及命令拆毁、移动或拆除此种工程或材料的权力。
（b）if the contractor shall be dissatisfied by reason of any decisions of the engineer's representative he shall be entitled to refer the matter to the engineer，who shall thereupon confirm，reverse or vary such decision．
若承包人对工程师代表的任何决定不满意，其有权将此决定提交工程师确认、取消或更改。
assignment and sub—letting
转让和分包
3．the contractor shall not assign the contract or any part thereof，or any benefit or interest therein or thereunder，otherwise than by a charge in favor of the contractor's bankers of any monies due or to become due under this contract，without the prior written consent of the employer．
3．未经业主事前书面同意，承包人不得将合同或其他任何部分，或合同所规定或依合同而产生的任何收益转让，向承包人的开户银行支付按本合同规定到期或即将到期的款项除外。
4．the contractor shall not sub-let the whole of the works．except where otherwise provided by the contract，the contractor shall not sub-let any part of the works without the prior written consent of the engineer，which shall not be unreasonably withheld，and such consent，if given，shall not relieve the（contractor from any liability or obligation under the contract and he shall be responsible for the acts，defaults and neglects of any sub-contractor，his agents，servants or workmen as fully as if they were the acts，defaults or neglects of the contractor，his agents． servants or workmen．provided always that the provision of labor on a piecework basis shall not be deemed to be a subletting under the clause．
4．承包人不得转包整个工程。除非合同另有规定，未经工程师事前书面同意，承包人也不得分包工程的任何部分，但工程师不得无故不同意分包，一旦同意分包，此种同意不得免去承包人所承担的任何合同所规定的责任或义务，他必须对任何分包人、其代理人、雇员或工人的行为、不履行和过失负完全责任，如同这些行为、不履行或过失是承包人、其代理人、雇员或工人所为。以计件方式提供劳力不得视为是本条所规定的分包。
contract documents
合同文件
5．（1）there shall be stated in part 1i of these conditions：
5．1以下要件得在合同第二部分规定：
（a）the language or languages in which the contract documents shall be drawn up and．
用以起草合同文件的语言；
（b）the country or state，the law of which is to apply to the contract and according to which
the contract is to be construed．
合同适用哪个国家的法律以及用哪个国家的法律解释合同。
if the said documents are written in more than one language，the language according to which the contract is to be construed and interpreted shall also be designated in part ii，being therein designated the “ruling language”．
如果文件用一种以上语言作成，用以解释合同的语言也必须在第二部分中规定，且将被寇为“主体语言”。
（2）except if and to the extent otherwise provided by the contract，the provisions of the conditions of contract parts ⅰ and ⅱshall prevail over those of any other document forming part of the contract．subject to the foregoing，the several documents forming the contract are to be taken as mutually explanatory of one another，but in case of ambiguities or discrepancies the same shall be explained and adjusted by the engineer who shall thereupon issue to the contractor instructions thereon．provided always that if，in the opinion of the engineer，compliance with any such instructions shall involve the contractor in any cost，which by reason of any such ambiguity or discrepancy could not reasonably have been foreseen by the contractor，the engineer shall certify and the employer shall pay such additional sum as may be reasonable to cover such costs．
5．2除合同中另有规定外，合同第一、二部分的条款规定优于其他任何构成合同的文件的规定。以上述规定为准，构成合同的数个文件可视为能互相解释，如意思含糊或不一致时，由工程师解释和处理，并由此向承包人发出指令。如工程师认为，服从此种指令会使承包人发生额外费用，而此种费用是承包人由于上述意思含糊或不一致而按理无法预见的，工程师应予以证明，业主必须支付相应的额外款额以补偿此种费用。
6．（1）the drawings shall remain in the sole custody of the engineer，but two copies thereof shall be furnished to the contractor free of charge．the contractor shall provide and make at his own expense any further copies required by him．at the completion of the contract the contractor shall return to the engineer all drawings provided under the contract．
6．1图纸由工程师独自保管，但须向承包人免费提供两份副本。承包人所需的其余副本由他自己制作并承担费用。合同履行后，承包人须将全部合同图纸归还工程师。
（2）one copy of the drawings，furnished to the contractor as aforesaid，shall be kept by the contractor on the site and the same shall at all reasonable times be available for inspection and use by the engineer and the engineer's representative and by any other person authorized by the engineer in writing．
6．2承包人必须将按上述规定所提交的一份图纸副本留在工地，让工程师及其代表，或工程师书面授权的任何其他人在所有合理的时间内查阅使用。
（3）the contractor shall give written notice to the engineer whenever planning or progress of the works' is likely to be delayed or disrupted unless any further drawing or order，including a direction，instruction or approval，is issued by the engineer within a reasonable time．the notice shall include details of the drawing or order required and of why and by when it is required and of any delay or disruption likely to be suffered if it is late．
6．3如工程师不在适当时间内再提供图纸或命令，包括指示、指令或认可，工程计划或进展便可能被延误或中断时，承包人必须书面通知工程师。通知书中应详细说明所需的图纸或命令，所需原因和时间，以及如果不及时提供而可能造成的任何延误和中断。
（4）if，by reason of any failure or inability of the engineer to issue within a time reasonable in all the circumstances any drawing or order requested by the contractor in accordance with subclause（3）of this clause，the contractor suffers delay and/or incurs costs then the engineer shall take such delay into account in determining any extension of time to which the contractor is entitled under clause 44 hereof and the contractor shall be paid the amount of such cost as shall be reasonable．
6．4如承包人按本条第3款规定索要图纸或命令，由于工程师没有或不能在合理时间内
提供，从而导致承包人误工和左戊承担费用，工程师必须考虑此种延误，以决定是否按本合同第44条规定延长承包人的工期，且只要有理由，承包人所承担的此种费用必须得到补偿。
7．the engineer shall have full power and authority to supply to the contractor from time to time, during the progress of the works，such further drawings and instructions as shall be necessary for the purpose of the proper and adequate execution and maintenance of the works． the contractor shall carry out and be bound by the same．
7．在施工期间，工程师全权负责随时进一步向承包人提供图纸和指示，以满足工程正常施工和维护所需。承包人必须执行且受图纸和指示的约束。
general obligations
总义务
8．（1）the contractor shall，subject to the provisions of the contract，and with due care and diligence, execute and maintain the works and provide all labor，including the supervision thereof, materials，constructional plant and all other things，whether of a temporary or permanent nature，required in and for such execution and maintenance，so far as the necessity for providing the same is specified in or is reasonably to be inferred from the contract．
8．1承包人必须根据合同条款，对工程的施工和维护予以应有的注意，且提供此种施工和维护所必需的包括劳动管理在内的所有劳力、材料、施工成套设备及其他一切物品，不管其是临时或长期性质，只要合同明文规定需要或根据合同合理推断需要。
（2）the contractor shall take full responsibility for the adequacy，stability and safety of all site operations and methods of construction，provided that the contractor shall not be responsible, except as may be expressly provided in the contract，for the design or specification of the permanent works，or for the design or specification of any temporary works prepared by the engineer•
8．2承包人必须对现场操作和施工方法的恰当、稳定及安全性负全部责任。除非合同另有明文规定，承包人对工程师制定的永久性工程的设计或规格，或临建工程的设计或规格概不负责。
9．the contractor shall，when called upon so to do，enter into and execute a contract agreement，to be prepared and completed at the cost of the employer，in the form annexed with such modification as may be necessary，
9．如经要求，承包人必须签署一承包协议，该协议由业主制定并承担费用，协议应附带必要的修正条款。
10．if，for the due performance of the contract，the tender shall contain an undertaking by
the contractor to obtain，when required，a bond or guarantee of an insurance company or bank, or other approved sureties to be jointly and severally bound with the contractor to the employer, in a sum not exceeding that stated in the letter of acceptance for such bond or guarantee，the said insurance company or bank or sureties and the terms of the said bond or guarantee shall be such as shall be approved by the employer． the obtaining of such bond or guarantee or theprovision of such sureties and the cost of the bond or guarantee to be so entered into shall be at the expense in all respects of the contractor，unless the contract otherwise provides．
10．为正常履行合同，在标书中，承包人应承诺按要求取得保险公司或银行的保单或保函，或其他业经认可由承包人向业主负连带责任的担保，其数额不超过验收证书中规定的保单或保函额，上述保险公司、银行或担保以及上述保单或保函的条款必须经业主认可。此种保单或保函的取得或担保的提供，以及缔结保单或保函的费用应全部由承包人承担，合同中另有规定的除外。
11．the employer shall have made available to the contractor with the tender documents such data on hydrological and sub-surface conditions as shall have been obtained by or on behalf of the employer from investigations undertaken relevant to the works and the tender shall be deemed to have been based on such data，but the contractor shall be responsible for his own interpretation thereof．
11．业主必须在招标文件中向承包人提供由业主或其代理人在进行工程考察时获得的水文及地质情况资料，标书必须视为是基于此种资料所制定的，但承包人必须对资料的理解自行负责。
the contractor shall also be deemed to have inspected and examined the site and its surroundings and information available in connection therewith and to have satisfied himself，so far as is practicable，before submitting his tender，as to the form and nature thereof，including the sub-surface conditions，the hydrological and climatic conditions，the extent and nature of work and materials necessary for the completion of the works，the means of access to the site and the accommodation he may require and，in general，shall be deemed to have obtained all necessary information，subject as above mentioned，as to risks，contingencies and all other circumstances which may influence of affect his tender．
承包人也必须被视为已视察了工地及周围环境，查阅了可获得的有关工地资料，且在提交标书前，对一切实际情况，从形式到性质，包括地质条件、水文和气候条件、工程范围和性质以及完成工程所必需的材料、到达工地的交通工具和所需的食宿等感到满意，总之，承包人必须被视为已得到所有必要的资料，除涉及上述情况外，还涉及风险、意外事件及其他一切可能影响其投标的情况。
12．the contractor shall be deemed to have satisfied himself before tendering as to the correctness and sufficiency of his tender for the works and of the rates and prices stated in the priced bill of quantities and the schedule of rates and prices，if any，which tender rates and prices shall，except insofar as it is otherwise provided in the contract，cover all his obligations under the contract and all matters and things necessary for the proper execution and maintenance of the works．if，however，during the execution of the works the contractor shall encounter physical conditions，other than climatic conditions on the site，or artificial obstructions，which conditions or obstructions could，in his opinion，not have been reasonably foreseen by an experienced contractor，the contractor shall forthwith give written notice thereof to the engineer's representative and if，in the opinion of the engineer，such conditions or artificial obstructions could not have been reasonably foreseen by an experienced contractor，then the engineer shall certify and the employer shall pay the additional cost to which the contractor shallhave been put by reason of such conditions，including the proper and reasonable cost．
12．承包人得被视为在投标前已对其工程标书，对标价的建筑工程清单、单价和价格表（如果有）上所列的单价和价格的正确性和完善性感到满意，此种投标价格必须贯穿其所有的合同义务，适用于所有为工程的正常施工和维护所必需的事物，除非本合同另有规定。然而，在施工期间，如承包人遇到除工地气候之外的其他自然情况或人为阻碍，依他所见，此种自然情况或人为阻碍是经验丰富的承包人也无法预见的，承包人必须立即书面通知工程师代表，如工程师确认此种情况或人为阻碍为经验丰富的承包人无法合理预见，工程师必须作证且业主支付承包人由于此种情况而承担的额外费用，包括因遇到此种情况或阻碍而：
（a）of complying with any instruction which the engineer may issue to the contractor in connection therewith，and
（1）为执行工程师可能向承包人发出的与此情况有关的任何指示而发生的正当合理的费用，以及
（b）of any proper and reasonable measures approved by the engineer which the contractor may take in the absence of specific instructions from the engineer．as a result of such conditions or obstructions being encountered．
（2）在无工程师具体指示时，承包人可能采取业经工程师认可的恰当和合理措施而发生的正当合理费用。
13．save insofar as it is legally or physically impossible，the contractor shall execute and maintain the works in strict accordance with the contract to the satisfaction of the engineer and shall comply with and adhere strictly to the engineer's instructions and directions on any matter whether mentioned in the contract or not，touching or concerning the works．the contractor shall take instructions and directions only from the engineer or，subject to the limitations referred to in clause 2 hereof，from the engineer's representative．
13．除因法律或自然因素而不能之外，承包人必须严格按合同规定施工和维护工程，使工程师感到满意，且必须遵守和严格执行工程师有关任何事项的指令和指示，不管合同中是否有规定，提及或涉及到工程，承包人只能从工程师处接受指令和指示，或根据本合同第2条规定，接受工程师代表的指令和指示。
14．（1）within the time stated in part 11 of these conditions，the contractor shall，after the acceptance of his tender，submit to the engineer for his approval a program showing the order of procedure in which he proposes to carry out the works．the contractor shall，whenever required by the engineer or engineers’representative，also provide in writing for his information a general description of the arrangements and methods which the contractor proposes to adopt for the execution of the works．
14．1中标后，承包人得在第二部分条款规定的时间内向工程师提交一份其计划施工的程序方案，以征得工程师的认可。承包人还得随时应工程师或其代表的要求，提供一份承包人的施工计划安排和方法的说明书，以供其参考。
（2）if at any time it should appear to the engineer that the actual progress of the works does not conform to the approved program referred to in sub-clause（1）of this clause，the contractorshall produce，at the request of the engineer，a revised program showing the modifications to the approved program necessary to ensure completion of the works within the time for completion asdefined in clause 48 hereof．
14．2不论何时，只要工程师发现工程实际进度与本条第1款规定的业经认可的方案不符，承包人必须应工程师的要求，提供一份修改方案，对原有的方案作必要的修正，以保证工程能在本合同第48条规定的期限内完工。
（3）the submission to and approval by the engineer or engineer's representative of such programs of the furnishing of such particulars shall not relieve the contractor of any of his duties or responsibilities under the contract．
14．3承包人不得因向工程师或工程师代表提交或经其认可此种方案或因提供此种细节，而被免除任何合同责任或义务。
15．the contractor shall give or provide all necessary super- intendance during the execution of the works and as long thereafter as the engineer may consider necessary for the proper fulfilling of the contractor's obligations under the contract．the contractor，or a competent and authorized agent or representative approved of in writing by the engineer，which approval may at any time be withdrawn，is to be constantly on the works and shall give his whole time to the super-intendance of the same．if such approval shall be withdrawn by the engineer，the contractor shall，as soon as is practicable，having regard to the requirement of replacing him as hereinafter mentioned，after receiving written noticeof suchwithdrawal，remove the agent from the works and shall not thereafter employ him again on the works in any capacity and shall replace him by another agent approved by the engineer．such authorized agent or representative shall receive，on behalf ofthe contractor，directions and instructions from the engineer or， subject to the limitations of clause 2 hereof，the engineer's representative．
15．在施工期间，以及其后在工程师认为是为正常履行合同义务而必需时，承包人必须行使一切监督权。承包人，或其经工程师书面认可的全权代理人或代表（此种认可可随时撤销）应当随时在工地，一直进行监督管理。如工程师撤销对代理人的认可，在接到书面撤销通知后，承包人必须尽快根据撤换规定，将其撤离工地，且今后不得再在工地上以任何身份雇佣他（她），且用另外一位经工程师认可的代理人予以替代。此种授权代理人或代表得代表承包人接受工程师的指令和指示，或按本合同第2条规定，接受工程师代表的指令和指示。
16．（1）the contractor shall provide and employ on the site in connection with the execution and maintenance of the works．
16．1承包人必须在工地上提供和雇用与施工和工程维护有关的：
（a） only such technical assistants as are skilled and experienced in their respective callings and such sub-agents，foremen and leading hands as are competent to give proper supervision to the work they are required to supervise，and
（1）对本专业熟悉和经验丰富的技术人员，能胜任规定监管工作的分代理人、工头和领班，以及
（b）such skilled，semi-skilled and unskilled labor as is necessary for the proper and timely execution and maintenance of the works．
（2）为正常和及时施工和维护工程所需的熟练、半熟练和非熟练工人。
（2）the engineer shall be at liberty to object to and require the contractor to remove forthwith from the works any person employed by the contractor in or about the execution ormaintenance of the works who，in the opinion of the engineer，misconducts himself，or is incompetent or negligent in the proper performance of his duties，or whose employment is otherwise considered by the engineer to be undesirable and such person shall not be again employed upon the works without the written permission of the engineer．any person so removed from the works shall be replaced as soon as possible by a competent substitute approved by the engineer．
16．2如工程师认为承包人雇来进行或有关施工或工程维护的任何人员行为不轨、或不能或疏于履行其职责、或认为其雇佣纯属不必要，工程师有权反对雇佣，并要求承包人立即将其从工地解雇，未经工程师的书面同意，此种人员不得再被雇用到工地。凡被从工地解雇人员的职位应尽快由工程师认可的称职人选接替。
17．the contractor shall be responsible for the true and proper setting-out of the works in relation to original points，lines and levels of reference given by the engineer in writing and for the correctness，subject as above mentioned，of the position，levels，dimensions and alignment of all parts of the works and for the provision of all necessary instruments，appliances and labor in connection therewith．if，at any time during the progress of the works，any error shall appear or arise in the position，levels，dimensions or alignment of any part of the works，the contractor， on being required so to do by the engineer or the engineer's representative，shall，at his own cost，rectify such error to the satisfaction of the engineer or the engineer's representative，unless such error is based on incorrect data supplied in writing by the engineer or the engineer's representative，in which case the expense of rectifying the same shall be borne by the employer． the checking of any setting-out or of any line or level by the engineer or the engineer's representative shall not in any way relieve the contractor of his responsibility for the correctness thereof and the contractor shall carefully protect and preserve all bench-marks， sight-rails，pegs and other things used in setting-out the works．
17．承包人负责按工程师提交的书面参考原图的有关点、线和面的规定，忠实恰当地进行测定放线，如上所述，使工程的位置、水平、面积正确无误，并校准工程的各部分，且负责提供与工程相关的所有必要工具、设备和劳力。在施工中，如任何时候在工程的位置、水平、面积或工程任何部分的校正出现差错，应工程师或工程师代表的要求，承包人必须改正错误以使工程师或工程师代表满意，改正费用由承包人自己承担，此种错误是由工程师或工程师代表提供的书面资料差错而导致的除外，在这种情况下，须由业主承担改正费用。承包人不得因工程师或工程师代表对任何位置测定或任何线或任何水平面的检查而免去确保其正确无误的责任，承包人必须仔细保护和保存工程位置测定中使用过的水准点、观测杆、测标及其他物品。
18．if，at any time during the execution of the works，the engineer shall require the contractor to make bore holes or to carry out exploratory excavation，such requirement shall be ordered in writing and shall be deemed to be an addition ordered under the provisions of clause 51 hereof，unless a provisional sum in respect of such anticipated work shall have been included in the bill of quantities．
18．在施工中，工程师如在任何时间要求承包人钻孔或进行挖掘勘探，此种要求必须作成书面形式，且得视为是根据本合同第51条规定作出的附加命令，除非数量清单中已经列有有关此种预计工程的备用款。
19．the contractor shall in connection with the works provide and maintain at his own cost all lights，guards，fencing and watching when and where necessary or required by the engineer or the engineer's representative，or by any duly constituted authority， for the protection of the works，or for the safety and convenience of the public or others．
19．凡有必要或应工程师或工程师代表、或任何正式成立的工程管理处的要求，承包人必须自费提供和维护与工程有关的所有灯光、警卫、栅栏和看护以保卫工程，或保障公众及其他人的安全和便利。
20．（1）from the commencement of the works until the date stated in the certificate of completion for the whole of the works pursuant to clause 48 hereof the contractor shall take full responsibility for the care thereof．provided that if the engineer shall issue a certificate of completion in respect of any part of the permanent works the contractor shall cease to be liable for the care of that part of the permanent works from the date stated in the certificate of completion in respect of that part and the responsibility for the care of that part shall pass to the employer． provided further that the contractor shall take full responsibility for the care of any outstanding work which he shall have undertaken to finish during the period of maintenance until such outstanding work is completed．in case any damage，loss or injury shall happen to the works，or to any part thereof，from any cause whatsoever，save and except the excepted risks as defined in subclause（2）of this clause，while the contractor shall be responsible for the care thereof the contractor shall，at his own cost，repair and make good the same，so that at completion the permanent works shall be in good order and condition and in conformity in every respect with the requirements of the contract and the engineer's instructions．in the event of any such damage loss or injury happening from any of the excepted risks，the contractor shall，if and to the extent required by the engineer and subject always to the provisions of clause 65 hereof， repair and make good the same as aforesaid at the cost of the employer．the contractor shall also be liable for any damage to the works occasioned by him in the course of any operations carried out by him for the purpose of completing any outstanding work or complying with his obligations under clauses 49 or 50 hereof．
20．1从开工至按本合同第48条中的竣工证书规定的日期为止，承包人都得对工程全权负责。只要工程师就永久性工程的任何部分签发了竣工证书，承包人从部分竣工证书中规定的日期起不再对永久性工程的此部分负责，此部分的责任则转至业主。此外，承包人必须对任何尚未完工而他得在维护期内完成的工程负全权维护，直至此种工程完工。如工程或其任何部分出现任何损害、损失或毁坏，不论何种原因，除本条第2款规定的除外风险外，承包人均得自费负责修理和修补，以确保永久性工程竣工时处于状态良好，各方面都合乎合同的要求和工程师的指示。如因除外风险而导致任何损害、损失或毁坏发生，承包人必须应工程师的要求（如果有）以及本合同第65条的规定，如上所述，进行修理和修补，费用由业主承担。承包人也必须对为完成未竣工程或履行本合同第49或50条规定的义务，在施工过程中对工程造成的任何损害负责。
（2）“the excepted risks' are war，hostilities（whether war be declared or not），invasion act of foreign enemies，rebellion，revolution，insurrection or military or usurped power，civil war，or unless solely restricted to employees of the contractor or of his sub-contractors and arisingfrom the conduct of the works，riot，commotion or disorder，or use or occupation by the employer of any part of the permanent works，or a cause solely due to the engineer's design of the works，or ionizing radiation，or contamination by radio-activity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel，radio-active toxic explosive，or other hazardous properties of any explosive，nuclear assembly or nuclear component thereof，pressure waves caused by aircraft or other aerial devices travelling at sonic or supersonic speeds，or any such operation of the forces of nature as an experienced contractor could not foresee，or reasonably -make provision for or insure against all of which are herein collectively referred to as“the excepted risks'．
20．2“除外风险”包括战争、敌对状态（无论是否宣战）、侵略、外国敌人行为、叛乱、革命、起义或兵变或篡权、内战、或不是由承包商的雇员、其转包人单独制造和不是因工程管理而发生的暴动、骚乱或混乱、或因业主使用或占用任何部分的永久性工程、或纯属工程师工程设计的原因、或因任何核燃料或核燃料燃烧后的废料以及放射性有毒爆炸物引起的辐射和污染、或任何爆炸物、核装置或核装置部件的其他危险特性、以音速、超音速飞行的飞机或其他飞行物的压力波以及其他任何此种自然力的作用，其不能为有经验的承包商所预见，也不能合理提供物资或投保与之对抗，所有这一切在本合同中都被称为“除外风险”。
21．without limiting his obligations and responsibilities under clause 20 hereof，the contractor shall insure in the joint names of the employer and the contractor against all loss or damage from whatever cause arising，other than the excepted risks，for which he is responsible under the terms of the contract and in such manner that the employer and contractor are covered for the period stipulated in clause 20（1）hereof and are also covered during the period of maintenance for loss or damage arising from a cause，occurring prior to the commencement of the period of maintenance，and for any loss or damage occasioned by the contractor in the course of any operations carried out by him for the purpose of complying with his obligations under clauses 49 and 50 hereof；
21．承包人必须以业主和承包人的共同名义，为防止合同规定的应由承包人负责的、除外风险外的一切损失或损害投保，不论其由什么原因造成，此种投保不得减少本合同第20条所规定的承包人的义务和责任，业主和承包人的保险除包括本合同第20．1条规定的期限外，还包括因维护期开始前发生的原因而在维护期内产生的损失或损害，以及承包人在履行本合同第49或50条规定的义务而开展任何工作期间所造成的任何损失或损害。投保项目包括：
（a）the works for the time being executed to the estimated current contract value thereof，or such additional sum as may be specified in part 11 in the clause numbered 21，together with the materials for incorporation in the works at their replacement value．
（1）正在施工的工程，按其目前的合同价值，或按21条第2款可能规定的附加款额，连同按替换价值计算的用于工程的材料。
（b）the constructional plant and other things brought on to thethe replacement value of such constructional plant and other things．
（2）承包商带到工地上的建筑成套设备和其他物品，按其替换价值投保。
such insurance shall be effected with an insurer and in terms apwhich approval shall not be unreasonably withheld, and the contractor shall , whenever required , produce to the engineer or the engineer's representative the policy or policies of insurance and the receipts for payment of the current premiums．
此种保险必须在一保险公司投放，条款得经业主认可，业主不得无故不同意投保，承包人必须随时应要求向工程师或工程师代表出示保险单和支付现行保险费的收据。
22．（1）the contractor shall，except if and so far as the contract provides otherwise，indemnify the employer against all losses and claims in respect of injuries or damage to any person or material or physical damage to any property whatsoever which may arise out of or in consequence of the execution and maintenance of the works and against all claims，proceedings，damages，costs，charges and expenses whatsoever in respect of or in relation thereto except any compensation or damages for or with respect to：
22．1除合同另有规定外，承包人必须保护业主不得因施工和工程维护而产生或导致的任何人员伤害、材料损失及财产损失而受任何损失和作任何赔偿，且不因所有与之有关的任何索赔、诉讼、损害赔偿金、诉讼费、开支和费用而受损失，对下列事项所作或与之有关的补偿或损害赔偿除外：
（a）the permanent use or occupation of land by the works or any part thereof．
工程或部分工程永久使用或占用土地；
（b）the right of the employer to execute the works or any part thereof on，over，under in or through any land．
业主在任何土地面上、上方、下面、里面或经过部分施工或部分施工的权利；
（c）injuries or damage to persons or property which are the unavoidable result of the execution or maintenance of the works in accordance with the contract．
按合同规定施工或维护工程而不可避免的人身伤害或财产损失；
（d）injuries or damage to persons or property resulting from any act or neglect of the employer，his agents，servants or other contractors，not being employed by the contractor，or for or in respect of any claims，proceedings，damages，costs，charges and expenses in respect thereof or in relation thereto or where the injury or damage was contributed to by the contractor， his servants or agents such part of the compensation as may be just and equitable having regard to the extent of the responsibility of the employer，his servants or agents or other contractors for the damage or injury．
因业主、其代理人、雇员或其他不为承包人所雇用的承包商的任何行为或过失所造成的人员伤害或财产损失，或与之有关的任何索赔、诉讼、损害赔偿金、诉讼费、开支和费用，或曾由承包人、其雇员或代理人承担的，但原本应当由业主、其雇员或代理人或其他承包商负责的那部分涉及损失或伤害的赔偿。
（2）the employer shall indemnify the contractor against all claims，proceedings，damages，costs, charges and expenses in respect of the matters referred to in the provision sub-clause （1）of this clause．
22．2业主必须保护承包人不因与本条第1款规定事项有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿金、诉讼费、开支和费用而受损失。
23．（1）before commencing the execution of the works the contractor，but without limiting
his obligations and responsibilities under clause 22 hereof，shall insure against his liability for anymaterial or physical damage，loss or injury which may occur to any property，including that of the employer，or to any person，including any employee of the employer，by or arising out of the
execution of the works or in the carrying out of the contract，otherwise than due to the matters referred to in the provision clause 22（1）hereof．
23．1在开工前，在不减少本合同第22条规定给他的义务和责任条件下，承包人必须对任何可能由于或因施工或因履行本合同而给包括业主的财产在内的任何财产，以及给包括业主的雇员在内的任何人员造成的重大或实质性损害、损失或伤害进行责任保险，本合同第22条规定的事项除外。
（2）such insurance shall be effected with an insurer and in terms approved by the employer，which approval shall not be unreasonably withheld，and for at least the amount stated in the appendix to the tender．the contractor shall，whenever required，produce to the engineer or the engineer's representative the policy or policies of insurance and the receipts for payment of
the current premiums．
23．2此种保险必须在一保险公司投放，条款得经业主认可，业主不得无故不同意投保，保险金额不得少于标书附件规定的数额。承包人必须随时应要求向工程师或工程师代表出示保险单和支付现行保险费的收据。
（3）the terms shall include a provision whereby，in the event of any claim in respect of which the contractor would be entitled to receive indemnity under the policy being brought or made against the employer，the insurer will indemnify the employer against such claims and any costs，charges and expenses in respect thereof．
23．3保险条款中必须规定，承包人不得对可能得到保险赔偿的有关事项对业主提出任何索赔，保险公司应保护业主免受索赔损失，且赔偿其有关的任何诉讼费及开支和费用。
24．（1）the employer shall not be liable for or in respect of any damages or compensation payable at law in respect or in consequence of any accident or injury to any workman or other person in the employment of the contractor or any sub-contractor，save and except an accident or injury resulting from any act or default of the employer，his agents，or servants． the contractor shall indemnify and keep indemnified the employer against all such damages and compensation， save and except as aforesaid，and against all claims，proceedings，costs，charges and expenses whatsoever in respect thereof or in relation thereto．
24．1业主不对因承包人或任何转包人的工人或其他雇用人员的任何事故或伤害而根据法律应予支付的任何赔偿金负责，除非事故或伤害是由业主、其代理人或雇员的任何行为或玩忽职守引起的。除上述规定外，承包人得保护业主不因所有此种损害赔偿，以及因与此有关的所有索赔、诉讼、诉讼费、开支和费用而受损失。
（2）the contractor shall insure against such liability with an insurer approved by the employer，which approval shall not be unreasonably withheld，and shall continue such insurance
during the whole of the time that any persons are employed by him on the works and shall，when
required，produce to the engineer or the engineer's representative such policy of insurance and the receipt for payment of the current premium．provided always that，in respect of any persons employed by any sub-contractor，the contractor's obligation to insure as aforesaid under this sub-
clause shall be satisfied if the sub-contractor shall have insured against the liability in respect ofsuch persons in such manner that the employer is indemnified under the policy，but the contractor shall require such sub-contractor to produce to the engineer or the engineer's representative，when required，such policy of insurance and the receipt for the payment of the current premium．
24．2承包人必须就此种责任投保，保险公司得经业主同意，业主不得无故不予同意，承包人必须在工地雇用工人的整个期间继续保险，并随时应要求向工程师或工程师代表出示此种保险单和支付现行保险费的收据。就任何转包人所雇用的人员，如转包人已经就此种人员的责任投保，且以业主为保险补偿对象，则承包人上述的投保义务得被视作已经履行，但承包人必须要求此转包人随时应要求向工程师或工程师代表出示此种保险单和支付现行保险费的收据。
25．if the contractor shall fail to effect and keep in force the insurance referred to in clauses
21，23 and 24 hereof，or any other insurance which he may be required to effect under the terms of the contract，then and in any such case the employer may effect and keep in force any such insurance and pay such premium or premiums as may be necessary for that purpose and from time to time deduct the amount so paid by the employer as aforesaid from any monies due or which may become due to the contractor，or recover the same as a debt due from the contractor．
25．如果承包人未按本合同第21、23和24条的规定投保和继续保险，或未按本合同条款规定就应由他投的其他任何保险进行投保，在任何此种情况下，业主可购买和继续任何保险，支付此种必要的费用，且随时从应付或可能应付给承包人的款项中将业主上述所支付的费用扣除，或将此作为承包人的负债追偿。
26．（1）the contractor shall give all notices and pay all fees required to be given or paid by any national or state statute，ordinance，or other law，or any regulation，or by-law of any local or other duly constituted authority in relation to the execution of the works and by the rules and regulations of all public bodies and companies whose property or rights are affected or may be affected in any way by the works．
26．1承包人必须按国家或州一切有关施工的制定法、法令、或其他法规、或任何条例、或当地或其他合法当局的地方法规以及所有其财产或权利受到或可能受到工程影响的公共团体和公司的规章制度的规定，发布所有的通告和支付所有的费用。
（2) the contractor shall conform in all respects with the provisions of any such statute，ordinance or law as aforesaid and the regulations or by-laws of any local or other duly constituted authority which may be applicable to the works and with such rules and regulations of public bodies and companies as aforesaid and shall keep the employer indemnified against all penalties and liability of every kind for breach of any such statute，ordinance or law，regulation or by-law．
26．2承包人必须遵守以上任何制定法、法令或法规，可适用于工程的当地或其他合法当局的一切地方法规，以及上述公共团体和公司的规章制度，如违反上述任何此种制定法、法令或法规、条例或地方法规，不得让业主受任何惩罚和承担任何责任。
（3）the employer will repay or allow to the contractor all such sums as the engineer shall certify to have been properly payable and paid by the contractor in respect of such fees．
26．3如工程师证实业主应偿还已由承包人支付的此种费用，业主应偿付或同意偿付承包人所有此种金额。
27．all fossils，coins，articles of value or antiquity and structures and other remains or things of geological or archaeological interest discovered．the works shall as between the employer and the contractor be deemed to be the absolute property of the employer．the contractor shall take reasonable precautions to prevent his workmen or any other persons from removing or damaging any such article or thing and shall immediately upon discovery thereof and，befor lemoval，acquaint the engineer's representative of such discovery and carry out，at the expense of the employer，the engineer's representative's orders as to the disposal of the same．
27．所有在工地发现的化石、钱币、有价值的物品或古物、建筑物和其他具有地质或考古价值的遗址或物品，均应被业主和承包人共同认定为是业主的绝对财产。承包人必须采取恰当的措施，防止其工人或其他任何人转移或破坏任何此种物品，并在物品发现后不得转移，立即通知工程师代表并执行工程师代表的有关处置命令，其费用由业主承担。
28．the contractor shall save harmless and indemnify the employer from and against all claims and proceedings for or on account of infringement of any patent rights，design，trademark or name or other protected rights in respect of any constructional plant，machine work，or material used for or in connection with the works or any of them and from and against all claims， proceedings，damages，costs，charges and expenses whatsoever in respect thereof or in relation thereto． except where otherwise specified，the contractor shall pay all tonnage and other royalties，rent and other payments or compensation，if any，for getting stone，sand，gravel clay or other materials required for the works or any of them．
28．承包人必须保护业主不得因在工程或部分工程中使用或涉及到任何建筑设备、机械加工、或材料，从而侵犯与之有关的专利权、外观设计、商标或商号或其他应受保障的权利而遭索赔或被起诉，并必须保护业主免受与此有关的任何索赔、诉讼、损害赔偿金、诉讼费、支出或费用的损害。除另有规定外，承包人必须承担工程或部分工程所需的石头、沙子、砂砾、泥土或其他材料的运费、沙石产地使用费、租金和其他费用或补偿（如果有）。
29．all operations necessary for the execution of the works shall，so far as compliance with the requirements of the contract permits，be carried on so as not to interfere unnecessarily or improperly with the convenience of the public，or the access to，use and occupation of public or private roads and footpaths to or of properties whether in the possession of the employer or of any other person．the contractor shall save harmless and indemnify the employer in respect of all claims, proceedings，damages，costs，charges and expenses whatsoever arising out of，or in relation to，any such matters in so far as the contractor is responsible therefor．
29．所有施工必需的活动，凡符合合同许可证的规定，必须开展，从而保证不无故妨碍公众的便利，或妨碍公共或私人道路的通行、使用和占用，无论道路是通向或是在业主或其他人的地产上。倘若发生此类应由承包人负责的事件，承包人必须保护业主免受由此而引而起的任何索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、开支和费用的损害。
30．（1）the contractor shall use every reasonable means to prevent any of the highways or bridges communicating with or on the routes to the site from being damaged or injured by any traffic of the contractor or any of his sub一contractors and，in particular，shall select routes, choose and use vehicles and restrict and distribute loads so that any such extraordinary traffic as will inevitably arise from the moving of plant and material from and to the site shall be limited asfar as reasonably possible，and so that no unnecessary damage or injury may be occasioned to such highways and bridges．
30．1承包人必须采取各种合理手段，防止连接或通向工地的任何公路或桥梁由于承包人或其任何转包人的使用而遭受损害，承包人尤其必须挑选路线、选择使用车辆，限制和分散装载量，从而使因往来于工地的设备和材料的运输而必然造成的异常交通尽可能地被合理限
制，由此避免对公路和桥梁造成不必要的损害。
（2）should it be found necessary for the contractor to move one or more loads of constructional plant，machinery or pre一constructed units or parts of units of work over part of a highway or bridge，the moving whereof is likely to damage any highway or bridge unless special protection or strengthening is carried out，then the contractor shall before moving the load on to such highway or bridge give notice to the engineer or engineer's representative of the weight and other particulars of the load to be moved and his proposals for protecting or strengthening the said highway or bridge．unless within fourteen days of the receipt of such notice the engineer shall by counternotice direct that such protection or strengthening is unnecessary，then the contractor will carry out such proposals or any modification thereof that the engineer shall require and，unless there is an item or are items in the bill of quantities for pricing by the contractor of the necessary works for the protection or strengthening aforesaid，the costs thereof shall be paid by the employer to the contractor．
30．2如承包人必须经部分公路或桥梁一次或多次运送建筑设备、机械或工程预制件或预制部件，如不采取特殊保护和加固措施，此种运送很可能损坏公路或桥梁，承包人运送货物通过此公路或桥梁前必须通知工程师或工程师代表，告之运送货物的重量及其他具体情况，以及其拟对上述公路或桥梁采取的保护和加固措施。除非在接到通知14天内，工程师以取消通知的方式指示不必采取此种保护或加固措施，承包人将施行此种方案或施行经工程师要求修改后的方案，除非建筑工程清单中含有一项或多项已由承包人标价的上述公路或桥梁保护或加固的必要项目，其费用得由业主向承包人支付。
（3） if during the execution of the works or at any time thereafter the contractor shall receive any claim arising out of the execution of the works in respect of damage or injury to highways or bridges he shall immediately report the sums to the engineer and thereafter the employer shall negotiate the settlement of and pay all sums due in respect of such claim and shall indemnify the contractor in respect thereof and in respect of all claims，proceedings，damages，costs，charges and expenses in relation thereto． provided always that if and二far as any such claims or part thereof shall in the opinion of the engineer be due to any failure on the part of the contractor to observe and perform his obligations under sub-clauses（1) and（2）of this clause，then the amount certified by the engineer to be due to such failure shall be paid by the contractor to the employer．
30．3如果在施工期间或以后任何时间，承包人因施工损坏公路或桥梁而被索赔，他必须立即报告工程师，其后，业主将商洽解决并支付索赔款，并保护承包人免受该索赔以及与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿金、诉讼费、开支和费用的损害。如果工程师认为造成此种索赔或部分索赔的原因在于承包人没有履行本条第1款和第2款规定的义务，由工程师确认的因此种不履行而损失的款额必须由承包人支付给业主。
（4）where the nature of the works is such as to require the use by the contractor ofwaterborne transport the foregoing provisions of this clause shall be construed as though “highway' included a lock，dock，sea wall or other structure related to a waterway and“vehicle' included craft，and shall have effect accordingly．
30．4如果工程性质需要承包人使用水路运输，本条上述规定必须按“公路”包括船闸、码头、防波堤或其他有关的水路设施，“运输工具”包括船只来予以解释，并由此而施行。
31．the contractor shall，in accordance with the requirements of the engineer，afford all reasonable opportunities for carrying out their work to any other contractors employed by the employer and their workmen and to the workmen of the employer and of any other duly constituted authorities who may be employed in the execution on or near the site of any work not included in the contract or of any contract which the employer may enter into in connection with or auxiliary to the works．if，however，the contractor shall，on the written request of the engineer or the engineer's representative，make available to any such other contractor，or to the employer or any such authority，any roads or ways for the maintenance of which the contractor is responsible，or permit the use by any such of the contractor's scaffolding or other plant on the site，or provide any other service of whatsoever nature for any such，the employer shall pay to the contractor in respect of such use or service such sum or sums as shall，in the opinion of the engineer，be reasonable，
31．承包人必须按工程师的要求，为业主雇用的其他承包商及其工人，以及为业主或其他合法当局雇用的工人提供合理开展工作的机会，这些工人可受雇在工地上或附近，从事不为本合同规定的任何工作或由业主签订的与工程有关或附属工程的任何其他合同规定的工作。然而，如承包人应工程师或工程师代表的书面要求，为其他承包人、业主或其他合法当局提供由他负责维护的道路，或准许使用其在工地的脚手架或其他设备，或提供其他任何类似性质的服务，业主必须向承包人支付有关此种使用或服务的费用，只要工程师认为合理。
32．during the progress of the works the contractor shall keep the site reasonably free from all unnecessary obstruction and shall store or dispose of any constructional plant and surplus materials and clear away and remove from the site any wreckage，rubbish or temporary works no longer required．
32．在施工期间，承包人应保证工地没有任何不必要的障碍物，妥善储存或处置建筑设备和多余的材料，将所有残余物垃圾或不再需要的临时工程设施清理出工地。
33．on the completion of the works the contractor shall clear away and remove from the site all constructional plant，surplus materials，rubbish and temporary works of every kind，and leave the whole of the site and works clean and in a workmanlike oondition to the satisfaction of the engineer．
33．完工之后，承包人应将所有建筑设备、多余材料、垃圾和各种临时工程设施清理出工地，使整个工地和工程显得整洁合乎标准，让工程师满意。
labor
劳工
34．（1）the contractor shall make his own arrangements for the engagement of all labor，local or otherwise，and save insofar as the contract otherwise provides，for the transport，housing feeding and payment thereof．
34．1承包人必须自己安排雇用所有当地或其他地方的劳工，并负责劳工的交通、食宿和工资，本合同另有规定的除外。
（2）the contractor shall，so far as is reasonably practicable，having regard to local conditions，provide on thesite，to the satisfaction of the engineer's representative，an adequate supply of drinking and other water for the use of the contractor's staff and work people．
34．2只要合理可行，承包人应视当地情况，向工地的职员和工人提供充足的饮水和其他用水，让工程师代表感到满意。
（3）the contractor shall not，otherwise than in accordance with the statutes，ordinances and government regulations or orders for the time being in force，import，sell，give，barter or otherwise dispose of any alcoholic liquor，or drugs，or permit or suffer any such importation，sale，gift，barter or disposal by his sub-contractors，agents or employees．
34．3除非根据现行法律、法规及政府规章或命令，承包人不得进口、销售、赠予、以物交换或以其他方式处置任何烈酒或毒品，或允许或容忍转包人、代理人或雇员参与任何此种物品的进口、销售、赠予、交换或处置。
（4）the contractor shall not give，barter or otherwise dispose of to any person or persons，any arms or ammunition of any kind or permit or suffer the same as aforesaid．
34．4如上所述，承包人不得向他人赠予、交换或以其他方式处置任何武器或弹药，也不得准许或容忍同样行为发生。
（5）the contractor shall in all dealings with labor in his employment have due regard to allrecognized festivals，days of rest and religious or other customs．
34．5在处理与雇工的关系时，承包人应适当注意公认的节假日和宗教或其他习俗。
（6） in the event of any outbreak of illness of an epidemic nature，the contractor shall comply with and carry out such regulations，orders and requirements as may be made by the government，or the local medical or sanitary authorities for the purpose of dealing with and overcoming the same．
34．6一旦爆发传染病，承包人必须遵守并执行政府或当地医疗卫生机构为治疗此种疾病所制定的规章、命令及要求。
（7）the contractor shall at all times take all reasonable precautions to prevent any unlawful， riotous or disorderly conduct by or amongst his employees and for the preservation of peace and protection of persons and property in the neighborhood of the works against the same．
34．7承包人应随时采取一切合理的预防措施，防止其雇员制造或在雇员中发生违法、骚乱或混乱行为，以维护治安和保护工程附近地区人员和财产的安全。
（8）the contractor shall be responsible for observance by his sub-contractors of the foregoing provisions．
34．8承包人必须负责让其转包人遵守上述规定。
（9）any other conditions affecting labor and wages shall be as set out in partⅱin the clause numbered 34 as may be necessary．
34．9如有必要，可在第二部分的第34条就所有其他有关劳工和工资的条件作出规定。
35．the contractor shall，if required by the engineer，deliver to the engineer representative，or at his office，a return in detail in such form and at such intervals as theengineer may prescribe showing the supervisory staff and the numbers of the several classes of labor from time to time employed by the contractor on the site and such information respecting constructional plant as the engineer's representative may require．
35．如工程师要求，承包人应按工程师要求的格式和时间向工程师代表或其办公室提交一份详细报告，汇报其在工地随时雇用的监督人员和不同等级劳工的数量，以及工程师代表可能要求的有关建设设备的情况。
materials and worship
材料和工艺
36．（1）all materials and workmanship shall be of the respective kinds described in the contract and in accordance with the engineer's instructions and shall be subjected from time to time to such tests as the engineer may direct at the place of manufacture or fabrication，or on the site or at such other place or places as may be specified in the contract，or at all or any of such places． the contractor shall provide such assistance，instruments，machines，labor and materials as are normally required for examining，measuring and testing any work and the quality，weight or quantity of any material used and shall supply samples of materials before incorporation in the works for testing as may be selected and required by the engineer．
36．1所有材料和工艺均应符合合同的规定和工程师的指令，且应随时在制造或加工地、工地或合同具体规定的其他地点，同时或在某一处，接受工程师可能命令进行的检验。承包人要为任何工程或任何材料的质量、重量或数量的检查、测量和检验提供正常所需的帮助、工具、机械、劳力和材料，承包人还必须应工程师可能的选择和要求，在材料应用于工程之前提供材料样品以供检验。
（2）all samples shall be supplied by the contractor at his own cost if the supply thereof is
clearly intended by or provided for in the contract，but if not，then at the cost of the employer．
36．2如合同明显默示或明文规定，所有由承包人提供的样品的费用应由承包人自己承担，否则应由业主支付。
（3）the cost of making any test shall be borne by the contractor if such test is clearly intended by or provided for in the contract and，in the cases only of a test under load or of a test to ascertain whether the design of any finished or partially finished work is appropriate for the purposes which it was intended to fulfil，is particularized in the contract in sufficient detail to enable the contractor to price or allow for the same in his tender．
36．3如合同明显默示或明文规定，一切检验费用应由承包人负担，对于仅是负载检测和确认任何完成或部分完成的工程之设计是否符合要求的检验，本合同作有详尽规定，可确保或准许承包商将其费用计人投标价格中。
（4）if any test is ordered by the engineer which is either．
36．4凡是工程师命令所作的检验，而
（a）not、intended by or provided for，or
合同没有默示或规定，或
（b）（in the cases above mentioned）is not so particularized，or
（在上述情况中）没有如此详细规定，或
（c）though so intended or provided for is ordered by the engineer to be carried out by an independent person at any place other than the site or the place of manufacture or fabrication of the materials tested，
虽有默示或规定，但却是由工程师命令独立个人在工地之外，或在该检验物资的制造或加工地之外的任何地点进行的，
then the cost of such test shall be borne by the contractor，if the test shows the workmanship or materials not to be in accordance with the provisions of the contract or the engineer's instructions，but otherwise by the employer．
如检验结果表明工艺或材料不符合合同规定或工程师指令，检验费由承包人承担，否则由业主支付。
37．the engineer and any person authorized by him shall at all times have access to the works and to all workshops and places where work is being prepared or from where materials， manufactured articles or machinery are being obtained for the works and the contractor shall afford every facility for and every assistance in or in obtaining the right to such access．
37．工程师和他授权的任何人随时有权到工程现场，到任何工程准备地或工程所需材料、制品或机械获得地，承包人应为其行使或获得此种到场权利提供一切便利和帮助。
38．（1）no work shall be covered up or put out of view without the approval of the engineer or the engineer's representative and the contractor shall afford full opportunity for the engineer or the engineer's representative to examine and measure any work which is about to be covered up or put out of view and to examine foundations before permanent work is placed thereon．the contractor shall give due notice to the engineer's representative whenever any such work or foundations is or are ready or about to be ready for examination and the engineer's representative shall，without unreasonable delay，unless he considers it unnecessary and advises the contractor accordingly，attend for the purpose of examining and measuring such work or of examining suchfoundations．
38．1未经工程师或工程师代表的认可，任何工程不得被覆盖或遮掩，承包人应为工程师或工程师代表提供充分机会，以检查和测量即将被覆盖或遮掩的任何工程，以及在永久性工程开始前检查地基。承包人应在任何此种工程或地基做好或即将做好检查准备时及时通知工程师代表，工程师代表必须参加此种工程或地基的检查，不得无故拖延，除非他认为检查没有必要，且由此通知承包人。
（2）the contractor shall uncover any part or parts of the works or make openings in or through the same as the engineer may from time to time direct and shall reinstate and make good such part or parts to the satisfaction of the engineer．if any such part or parts have been covered
up or put out of view after compliance with the requirement of sub-clause（1）of this clause and
are found to be executed in accordance with the contract，the expenses of uncovering，making
openings in or through，reinstating and making good the same shall be borne by the employer，
but in any other case all costs shall be borne by the contractor．
38．2承包人必须应工程师随时作出的指示，打开业已覆盖的工程某一或某些部分，或在工程上或经过工程开通道，并负责使之完好复原而让工程师满意。凡任何此种工程部分是在履行本条第1款之规定后被覆盖或遮掩的，则打开和在工程上或经过工程开通道，以及使之完全复原的费用由业主承担，否则所有费用应由承包人承担。
39．（1）the engineer shall during the progress of the works have power to order in writing
from time to time：
39．1在施工中，工程师有权随时书面命令：
（a) the removal from the site，within such time or times as may be specified in the order，
of any materials which，in the opinion of the engineer，are not in accordance with the contract，
把工程师认为不符合合同规定的任何材料按命令中具体规定的时间从工地换走，
（b）the substitution of proper and suitable materials and，
用恰当合适的材料予以替换和
（c）the removal and proper re-execution，notwithstanding any previous test thereof or interim payment therefor，of any work which in respect of materials or workmanship is not，in the opinion of the engineer，in accordance with the contract．
把工程师认为不符合合同规定的材料或工艺换掉或适当重新施工，无论其在之前是否经过检查或作过中期支付。
（2）in case of default on the part of the contractor in carrying out such order，the employer shall be entitled to employ and pay other persons to carry out the same and all expenses consequent hereon or incidental thereto shall be recoverable from the contractor by the employer，or may be deducted by the employer from any monies due or which may become due to the contractor．
39．如承包人未执行此种命令，业主有权雇用他人执行，业主应从承包人处收回由此而产生的所有费用和杂费，或从应付给或即将付给承包商的款项中予以扣除。
40．（1）the contractor shall，on the written order of the engineer，suspend the progress of the works or any part thereof for such time or times and in such manner as the engineer may consider necessary and shall during such suspension properly protect and secure the work，so far as is necessary in the opinion of the engineer．the extra cost incurred by the contractor in giving effect to the engineer's instructions under this clause shall be borne and paid by the employer unless such suspension is：
40．1收到工程师的书面命令后，承包人必须在工程师认为必要的时间，以其认为必要的方式，停止工程或部分工程的施工，只要工程师认为必要，还必须在停工期间妥善保护工程的安全。承包人根据本条款执行工程师指令而发生的额外费用应由业主承担，除非此种停工是：
（a）otherwise provided for in the contract，or
合同另行规定的，或
（b）necessary by reason of some default on the part of the contractor，or
由承包人的某种违约而导致的必要停工，或
（c) necessary by reason of climatic conditions on the site，or
由工地的气候条件导致的必要停工，或
（d）necessary for the proper execution of the works or for the safety of the works or anypart thereof insofar as such necessity does not arise from any act or default by the engineer or the employer or from any of the excepted risks defined in clause 20 hereof．
为正常施工或为整个工程或部分工程的安全而作的必要停工，而不是因工程师或业主的任何行为或违约而产生的，也不是因本合同第20条规定的任何除外风险引起的。
provided that the contractor shall not be entitled to recover any such extra cost unless he gives written notice of his intention to claim to the engineer within days of the engineer's order．the engineer shall settle and determine such extra payment and/or extension of time under clause 44 hereof to be made to the contractor in respect of such claim as shall，in the opinion of the engineer，be fair and reasonable．
承包人在收到工程师命令后xx天内应书面通知工程师，要求赔偿，否则将无权得到额外费用。如工程师认为承包人的要求公平合理，他必须按本合同第44条的规定，处理并决定此种支付给承包人的额外费用和／或停工时间。
（2）if the progress of the works or any part thereof is suspended on the written order of the engineer and if permission to resume work is not given by the engineer within a period of ninety days from the date of suspension then，unless such suspension is within paragraph（a)，（b），（c） or（d）of sub—clause（1）of this clause，the contractor may serve a written notice on the engineer requiring permission within days from the receipt thereof to proceed with the works，or that part thereof in regard to which progress is suspended and，if such permission is not granted within that time，the contractor by a further written notice so served may，but is not bound to，elect or treat the suspension where it affects part only of the works as an omission of such part under clause 51 hereof，or，where it affects the whole works，as an abandonment of the contract by the employer．
40．2如整个工程或部分工程按工程师的命令停工，且停工90天后仍未得到工程师作出的复工命令，除非此种停工属本条第1款第1、2,3或4项规定范围之内，否则承包人可书面通知工程师，要求其在收到通知后xx天内准许对整个工程，或停工的部分工程重新开工，如在此期间仍未获得开工许可，承包人可以，但不一定必须再作书面通知，按本合同第51条的规定将只影响到部分工程的停工视为是对该部分工程的省略，或，如停工影响到整个工程，视其为是业主废弃合同。
commencement time and delays
开工时间和延误
41．the contractor shall commence the works on site within the period named in the appendix to the tender after the receipt by him of a written order to this effect from the engineer and shall proceed with the same with due expedition and without delay，except as may be expressly sanctioned or ordered by the engineer，or be wholly beyond the contractor's control．
41．接到工程师的书面开工通知后，承包人应在标书附录中规定的期限内在工地施工，且必须迅速，不得延误，工程师明文同意或命令，或承包人无法控制的原因除外。
42．（1）save insofar as the contract may prescribe，the extent of portions of the site of which the contractor is to be given possession from time to time and the order in which such portions shall be made available to him and，subject to any requirement in the contract as to the order in which the works shall be executed，the employer will，with the engineer's written order to commence the works，give to the contractor possession of so much of the site as may berequired to enable the contractor to commence and proceed with the execution of the works in accordance with the program referred to in clause 14 hereof，if any，and otherwise in accordance with such reasonable proposals of the contractor as he shall，by written notice to the engineer， make and will，from time to time as the works proceed，give to the contractor possession of such further portions of the site as may be required to enable the contractor to proceed with the execution of the works with due dispatch in accordance with the said program or proposals，as the case may be，if the contractor suffers delay or incurs cost from failure on the part of the employer to give possession in accordance with the terms of this clause，the engineer shall grant an extension of time for the completion of the works and certify such sum as，in his opinion，shall be fair to cover the cost incurred，which sum shall be paid by the employer．
42．1除合同另有规定的外，就承包人应随时获得的工地的范围及授权他使用此部分工地的命令而言，业主应根据合同有关施工命令的规定，随同工程师的书面开工命令，提供承包人必要范围的工地，使其能够开始并按本合同第14条规定的方案施工，此外应根据承包人给工程师的书面通知上的合理建议（如果有），在施工期间随时向承包人提供更大范围的地，以保证承包人能按上述方案或建议迅速施工。如承包人因业主不按本条规定提供工地而误工或发生费用，工程师应准许延长工期，并由他确定一笔补偿此种费用的款项，该款项应由业主支付。
（2） the contractor shall bear all costs and charges for special or temporary way leaves required byhim in connection with acoess to the site． the contractor shall also provide at his own cost any additional accommodation outside the site required by him for the purposes of the works．
42．2承包人应承担因通往工地的所有特殊或临时道路通行权而产生的费用。承包人也得支付为施工而应他的要求在工地之外食宿而发生的一切额外费用。
43．subject to any requirement in the contract as to completion of any section of the works before completion of the whole，the whole of the works shall be completed，in accordance with the provisions of clause 48 hereof，within the time stated in the contract calculated from the last day of the period named in the appendix to the tender as that within which the works are to be commenced，or such extended time as may be allowed under clause 44 hereof．
43．除按合同规定，工程整体完工前任何部分工程必须按时完工外，根据合同第48条的规定，整个工程必须在合同规定的期限内完成，该期限应从标书附录规定的开工期的最后一天算起，或以本合同第44条的规定而准许的延期时间为准。
44．should the amount of extra or additional work of any kind or any cause of delay referred to in these conditions，or exceptional adverse climatic conditions，or other special circumstances of any kind whatsoever which may occur，other than through a default of the contractor，be such as fairly to entitle the contractor to an extension of time for the completion of the works，the engineer shall determine the amount of such extension and shall notify the employer and the contractor accordingly．provided that the engineer is not bound to take into account any extra or additional work or other special circumstances unless the contractor has within days after such work has been commenced，or such circumstances have arisen，or as soon thereafter as is practicable, submitted to the engineer's representative full and detailed particulars of any extension of time to which he may consider himself entitled in order that such submission may be investigated at the time．
44．除承包人违约外，如因额外工程或工程量的增加或由此而涉及的任何延误原因、或特别恶劣的气候、或其他可能发生的任何特殊情况而使得承包人有权要求工程延期，工程师应决定延期时间，并由此通知业主和承包人。如承包人在此种工程开工后、或此种情况一发生、或按实情在其发生后的xx天内，没有向工程师代表提交详细说明他认为有权延期的报告而让此陈述当时便得到调查，工程师可不予考虑额外工程或工程量的增加或其他特殊情况。
45．subject to any provision to the contrary contained in the contract，none of the permanent works shall，save as hereinafter provided，be carried on during the night or on sundays，if locally recognized as days of rest，or their locally recognized equivalent without the permission in writing of the engineer's representative，except when the work is unavoidable or absolutely necessary for the saving of life or property or for the safety of the works，in which case the contractor shall immediately advise the engineer's representative．provided always that the provisions of this clause shall not be applicable in the case of any work which it is customary to carry out by rotary or double shifts．
45．除合同另有相反规定外，未经工程师代表的书面允许，任何永久性工程不得在夜间或星期天进行，只要这些时间在当地被认作是假日，同时也不得在其他被当地认作是假日的时间进行，但下列情况除外：因工程而不得已或为挽救生命、财产或维护工程安全而绝对必要，在这种情况下，承包商应立即通知工程师代表。本条的规定不适用于按传统需轮班或倒班进行的工作。
46．if for any reason，which does not entitle the contractor to an extension of time，the rate of progress of the works or any section is at any time，in the opinion of the engineer，too slow to ensure completion by the prescribed time or extended time for completion，the engineer shall so notify the contractor in writing and the contractor shall thereupon take such steps as are necessary and the engineer may approve to expedite progress so as to complete the works or such section by the prescribed time or extended time．the contractor shall not be entitled to any additional payment for taking such steps．if，as a result of any notice given by the engineer under this clause，the contractor shall seek the engineer's permission to do any work at night or on sundays，if locally recognized as days of rest，or their locally recognized as days of rest，or their locally recognized equivalent，such permission shall not be unreasonably refused．
46．不论是何原因使得工程或其任何部分的进度让工程师觉得太慢，因而无法确保在规定或延长期限内完工，只要该原因不至于让承包人有权要求延期，工程师必须书面通知承包人，接到通知后承包人应采取必要的措施，工程师可同意加快进度，以便能在规定或延长期限内完工或完成某部分工程。承包人无权因采取此种措施而要求额外付款。如因工程师按本条款所作的通知的缘故，承包人需要求工程师准许在夜间或星期日，如果其在当地被当做假日，或在其他被当地当做是假日的时间工作，工程师不得无故不准许。
47．（1）if the contractor shall fail to achieve completion of the works within the time prescribed by clause 43 hereof，then the contractor shall pay to the employer the sum stated in the contract as liquidated damages for such default and not as a penalty for every day or part of a day which shall elapse between the time prescribed by clause 43 hereof and the date of certified completion of the works．the employer may，without prejudice to any other method of recovery，deduct the amount of such damages from any monies in his hands，due or which may become due to the contractor．the payment or deduction of such damages shall not relieve thecontractor from his obligation to complete the works，or from any other of his obligations and liabilities under the contract．
47．1如承包人未在本合同第43条规定的期限内完成工程，承包人应因违约而向业主支付合同所规定之款额，此款额为定额赔偿金，而不是根据第43条规定的期限与实际完工时间之差按天数进行处罚。业主可在不损害其他收款措施的情况下，从他手中掌握的应支付或将支付给承包人的款项中扣除此种赔偿金。此种赔偿金的支付或扣除不得免除承包人完成工程的义务，或免除他的其他任何合同所规定的责任和义务。
（2）if，before the completion of the whole of the works any part or section of the works has been certified by the engineer as completed，pursuant to clause 48 hereof，and occupied or used by the employer，the liquidated damages for delay shall，for any period of delay after such certificate and in the absence of alternative provisions in the contract be reduced in the proportion which the value of the part or section so certified bears to the value of the whole of the works．
47．2在工程全部完工前，如有某部分工程已由工程师按本合同第48条确认为完工，且已被业主占用，如在此后出现任何延误，而本合同又无另行规定，因延误本应处罚的定额赔偿金则应按已完工的工程的价值所占全部工程价值的比例予以扣减。
（3）if it is desired to provide in the contract for the payment of a bonus in relation to completion of the works or of any part or section thereof this shall be set out in part ii in the clause numbered．
47．3如要在合同中规定有关工程全部或部分完工的奖励支付事项，此规定应列在第二部分的第47条中。
48．（1）when the whole of the works have been substantially completed and have satisfactorily passed any final test that may be prescribed by the contract，the contractor may give a notice to that effect to the engineer or to the engineer's representative accompanied by an undertaking to finish any outstanding work during the period of maintenance．such notice and undertaking shall be in writing and shall be deemed to be a request by the works．the engineer shall，within _______days of the date of delivery of such notice either issue to the contractor，with
a copy to the employer，a certificate of completion stating the date on which，in his opinion，the
works were substantially completed in accordance‘with the contract or give instructions in writing to the contractor specifying all the work which，in the engineer's opinion，requires to be done by the contractor before the issue of such certificate．the engineer shall also notify the contractor of any defects in the works affecting substantial completion that may appear after sucb instructions and before completion of the works specified therein．the contractor shall be entitled to receive such certificate of completion within _______ days of completion to the satisfaction of the engineer of the works so specified and making good any defects so notified，
48．1当工程全部完工且满意地通过了所有合同规定的最后检验后，承包人可向工程师或工程师代表发出有关通知，并承诺在维修期内将完成任何未完成的工作。此种通知和承诺必须作成书面形式，且应被视作是承包人要工程师发放工程竣工证书的要求。工程师应在此种通知送出后_______天内或向承包人发出工程竣工证书，并交业主一本副本，注明他认为工程已按合同规定圆满完工的日期，或向承包人发出书面指示，具体说明他认为在发放此种证书前承包人还需完成的一切工作。在发出此种指示后，工程师还应通知承包人关于此后以及在指示中所提及之工程完工前，可能出现且会影响工程实际完工的任何欠缺。在令工程师满意地完成所指明的工程并修正一切所指明的欠缺后，承包人有权在_______天之内收到竣工证书。
（2）similarly，in accordance with the procedure set out in sub-clause（1）of this clause，the contractor may request and the engineer shall issue a certificate of completion in respect of：
48．2同样，根据本条第1款规定的程序，就以下情况，承包人可要求，且工程师应颁发竣工证书：
（a）any section of the permanent works in respect of which a separate time for completion is provided in the contract and
合同中单独作有完工期限规定的部分永久性工程竣工，以及
（b）any substantial part of the permanent works which has been both completed to the satisfaction of the engineer and occupied or used by the employer．
永久性工程的任何实体部分已竣工，令工程师满意，且已被业主占有或使用。
（3）if any part of the permanent works shall have been substantially completed and shall have satisfactorily passed any final test that may be prescribed by the contract，the engineer may issue a certificate of completion in respect of that part of the permanent works before completion of the whole of the works and，upon the issue of such certificate，the contractor shall be deemed to have undertaken to complete any outstanding work in that part of the works during the period of maintenance．
48．3如部分永久性工程已实质性完工，且满意地通过了合同规定的最后检验，工程师可在全部工程竣工前颁发此部分工程的竣工证书，一旦颁发此种证书，承包人应被视作已承诺在维修期内完成此部分工程中一切尚未完成的工作。
（4）provided always that a certificate of completion given in respect of any section or part of the permanent works before completion of the whole shall not be deemed to certify completion of any ground or surfaces requiring reinstatement，unless such certificate shall expressly so state．
48．4在工程全部完工前就永久性工程的某一部分发放竣工证书，并不视为已经完成任何所需的地面或地表还原工作，证书中明文规定的除外。
maintenance and defects
维修及欠缺
49．（1）in these conditions the expression 'period of maintenance' shall mean the period of maintenance named in the appendix to the tender，calculated from the date of completion of the works，certified by the engineer in accordance with clause 48 hereof，in the event of more than one certificate having been issued by the engineer under the said clause，from the respective dates so certified and in relation to the period of maintenance the expression“the works”shall be construed accordingly．
49．1本条款中“维修期”一词指标书附录所指的维修期，从工程师按本合同第48条规定确认的竣工日开始计算，如工程师根据上述条款发出了多份竣工证书，则分别从其确认的完工日开始计算，就维修期而言，“工程”一词须作相应解释。
（2）to the intent that the works shall at or as soon as practicable after the expiration of theperiod of maintenance be delivered to the employer in the condition required by the contract，fair wear and tear excepted，to the satisfaction of the engineer，the contractor shall finish the work， if any，outstanding at the date of completion，as certified under clause 48 hereof，as soon as practicable after such date and shall execute all such work of repair，amendment，reconstruction， rectification and making good defects，imperfections，shrinkage or other faults as may be required of the contractor in writing by the engineer during the period of maintenance，or within days after its expiration，as a result of an inspection made by or on behalf of the engineer prior to its expiration．
49．2为按合同规定条件在维修期满时或其后尽快将工程交给业主，除合理损耗外，为让工程师感到满意，承包人必须尽快完成本合同第48条中规定的在完工日尚未完成的工作（如果有），以及完成工程师在维护期间，或在维护期满后xx天内，因工程师或工程师代表在维护期满前的检查而可能书面要求承包人完成的诸如修理、修正、再建、调整，以及修正欠缺、缺陷和其他毛病等一切工作。
（3）all such work shall be carried out by the contractor at his own expense if the necessity
thereof shall，in the opinion of the engineer，be due to the use of materials or workmanship not in
accordance with the contract，or to neglect or failure on the part of the contractor to comply with
any obligation，expressed or implied，on the contractor's part under the contract．if，in the
opinion of the engineer，such necessity shall be due to any other cause，the value of such work
shall be ascertained and paid for as if it were additional work．
49．3如工程师认为此种工作是因承包人使用的材料或工艺不符合合同的要求所致，或因承包人未履行其合同义务（明示或默示不论）所致，一切费用应由承包人承担。如工程师认为此种需要是其他原因所致，则应对此种工作进行估价，并按附加工程支付。
（4）if the contractor shall fail to do any such work as aforesaid required by the engineer，the employer shall be entitled to employ and pay other persons to carry out the same and if such work is work which，in the opinion of the engineer，the contractor was liable to do at his own expense under the contract，then all expenses consequent thereon or incidental thereto shall be recoverable from the contractor by the employer，or may be deducted by the employer from any monies due or which may become due to the contractor．
49．4如承包人未完成工程师要求的上述此种工作，业主有权雇用他人完成，如工程师认为，按合同规定此工作本应由承包人自费完成，业主应向承包人追偿由此发生的一切直接或间接费用，或从应付或可能应付给承包人的任何款项中予以扣除。
50．the contractor shall，if required by the engineer in writing，search under the directions of the engineer for the cause of any defect，imperfection or fault appearing during the progress of the works or in the period of maintenance．unless such defect，imperfection or fault shall be one for which the contractor is liable under the contract，the cost of the work carried out by the contractor in searching as aforesaid shall be borne by the employer． if such defect，imperfection or fault shall be one for which the contractor is liable as aforesaid，the cost of the work carried out in searching as aforesaid shall be borne by the contractor and he shall in such case repair，rectify and make good such defect，imperfection or fault at his own expense in accordance with tkv provisions of clause 49 hereof．
50．应工程师的书面要求，承包人应根据工程师的指令，对施工过程或维修期内出现的任何欠缺、不足或缺陷进行检查。除非根据合同，此种欠缺、不足或缺陷应由承包人负责，否则上述检查工作的费用由业主承担。如此种欠缺、不足或缺陷如上所述属于承包人的责任，上述检查费用应由承包人负担，且他应按本合同第49条的规定，自费对其进行修理、修正和补救。
alterations，additions and omissions
变更、增加和省略
51．（1）the engineer shall make any variation of the form，quality or quantity of the works or any part thereof that may，in his opinion，be necessary and for that purpose，or if for any other reason it shall，in his opinion be desirable，he shall have power to order the contractor to do and the contractor shall do any of the following：
51．1如工程师认为必要，他应对整个工程或任何部分的形式、质量或工作量作相应变更，且他有权因其他任何理由，命令承包人作出且承包人必须作出以下变更：
（a） increase or decrease the quantity of any work included in the contract，
增减合同所规定的工程量，
（b）omit any such work，
省略任何部分工程，
（c) change the character or quality or kind of any such work，
改变任何部分工程的特性或质量或类别，
（d）change the levels，lines，position and dimensions of any part of the works，and
改变任何部分工程的平面、型线、位置和面积，
（e）execute additional work of any kind necessary for the completion of the works
增加竣工所需的任何额外工程，
and no such variation shall in any way vitiate or invalidate the contract，but the value，if any，of all such variations shall be taken into account in ascertaining the amount of the contract price．
但此种变更不得以任何方式使合同失效，此种变更所需的一切费用（如果有）应在确定合同价格时予以考虑。
（2）no such variations shall be made by the contractor without an order in writing of the engineer．provided that no order in writing shall be required for increase or decrease in the quantity of any work where such increase or decrease is not the result of an order given under this clause，but is the result of the quantities exceeding or being less than those stated in the bill of quantities．provided also that if for any reason the engineer shall consider it desirable to give any such order verbally，the contractor shall comply with such order and any confirmation in writing of such verbal order given by the engineer，whether before or after the carrying out of the order， shall be deemed to be an order in writing within the meaning of this clause．provided further that if the contractor shall within _______ days confirm in writing to the engineer and such confirmation shall not be contradicted in writing within _______ days by the engineer，it shall be deemed to be an order in writing by the engineer．
51．2如无工程师的书面命令，承包人不得作任何此种变更。然而，如工程量的增减不属本条规定的应作命令的范畴，而是因超过或不足建筑工程清单的规定所至，则不要求有书面命令。另外，如工程师因任何原因认为有必要口头作此种命令，承包人必须服从，且工程师对该口头命令的确认书，不论在命令执行前或后给予，都应被视作是本条款所指的书面命令。此外，如承包人在_______天内书面向工程师要求确认，而工程师在_______天内未用书面驳回此确认，其应被视为是工程师所作的书面命令。
52．（1）all extra or additional work done or work omitted by order of the engineer shall be valued at the rates and prices set out in the contract if，in the opinion of the engineer，the same shall be applicable．if the contract does not contain any rates or prices applicable to the extra or additional work，then suitable rates or prices shall be agreed upon between the engineer and the contractor．in the event of disagreement the engineer shall fix such rates or prices as shall，in his opinion，be reasonable and proper．
52．1凡由工程师命令增减的工程，如工程师认为可行，均应按合同价格予以估价。如合同所列的价格不适用所增减的工程，应由工程师和承包人协商出合适的价格。如不能就此达成协议，应由工程师决定一个他认为恰当的价格。
（2）provided that if the nature or amount of any omission or addition relative to the nature oramount of the whole of the works or to any part thereof shall be such that，in the opinion of the engineer，the rate or price contained in the contract for any item of the works is，by reason of such omission or addition，rendered unreasonable or inapplicable，then a suitable rate or price shall
be agreed upon between the engineer and the contractor．in the event of disagreement the engineer shall fix such other rate or price as shall，in his opinion，be reasonable and proper having regard to the circumstances、
52．2如工程师认为，涉及整个工程或部分工程的质或量的增减，使得本合同中所列的任何工程项目的价格因此种增减而不再合理或不切实际，工程师和承包人则应协商一个合适的价格。如不能就此达成协议，应由工程师决定一个他认为恰当的价格。
provided also that no increase or decrease under sub-clause（1）of this clause or variation of rate or price under sub-clause（2）of this clause shall be made unless，as soon after the date of the order as is practicable and，in the case of extra or additional work，before the commencement of the work or as soon thereafter as is practicable，notice shall have been given in writing：
（a）by the contractor to the engineer of his intention to claim extra payment or a varied rate
or price，or
（b）by the engineer to the contractor of his intention to vary a rate or price．
除非在命令作出之后，如是额外或增加工程，则在工程动工前或之后尽快以书面形式：
a)由承包人通知工程师他要求额外支付或更改价格，
b)或由工程师通知承包人他打算改变价格，
否则不得按本条第1款增加或减少工程量，或按本条第2款变动价格。
（3）if，on certified completion of the whole of the works it shall be found that a reduction or increase greater than per cent of the sum named in the letter of acceptance，excluding allfixed sums，provisional sums and allowance for day works，if any，results from：
52．3竣工验证时，如发现增减工程的费用超过验收证书所注明数额的_______％，除去所有的规定费用、临时费用和零工补贴外，如有任何是因：
（a) the aggregate effect of all variation orders，and
变动命令累计所致，以及因
（b）all adjustments upon measurement of the estimated quantities set out in the bill of quantities，excluding all provisional sums，day works and adjustments of price made under clause 70（1）hereof，
修正建筑工程清单所列的估算工程量所致，所有临时费用、零工补贴和本合同第70条第1款规定的价格调整除外，
but not from any other cause，the amount of the contract price shall be adjusted by such sum as may be agreed between the contractor and the engineer or，failing agreement，fixed by the engineer having regard to all material and relevant factors，including the contractor's site and general overhead costs of the contract．
若非其他原因，合同价格应由承包人和工程师协商予以调整，或，如协商不果，则由工程师在考虑所有材料及相关的，包括承包人的场地及合同的一般间接费用在内的因素的基础上予以决定。
（4）the engineer may，if，in his opinion it is necessary or desirable，order in writing that
any additional or substituted work shall be executed on a day-work basis．the contractor shall
then be paid for such work under the conditions set out in the day-work schedule included in the
contract and at the rates and prices affixed thereto by him in his tender．
52．4如工程师认为有必要，可书面命令将增加或替换的工程按零工计价。此种工程承包人所得报酬应根据合同中的零工细目表的条件，按其标书中所附的价格予以支付。
the contractor shall furnish to the engineer such receipts or other vouchers as may be necessary to prove the amounts paid and，before ordering materials，shall submit to the engineer quotations for the same for his approval．
承包人应向工程师提供必要的收据或其他凭证以证实其支出，并应在订材料之前，向工程师提交报价单以求批准。
in respect of all work executed on a day-work basis，the contractor shall，during the continuance of such work，deliver each day to the engineer's representative an exact list in duplicate of the names，occupation and time of all workmen employed on such work and a statement，also in duplicate，showing the description and quantity of all materials and plant used thereon or therefor（other than plant which is included in the percentage addition in accordance with the schedule hereinbefore referred to)．one copy of each list and statement will，if correct， or when agreed，be signed by the engineer's representative and returned to the contractor．
所有按零工计价的工程，在工程进行期间，承包人必须每天向工程师代表提供详细清单，一式两份，注明此种工程雇用的所有零工的姓名、职务和工作时间，以及两份说明书，标明用于工程的材料和设备的规格、数量（按上述细目表纳入增加费用计算内的设备除外）。如清单和说明书正确无误，工程师代表将认同且在其中一份上签，然后退还给承包人。
at the end of each month the contractor shall deliver to the engineer's representative a priced statement of the labor，material and plant，except as aforesaid，used and the contractor shall not be entitled to any payment unless such lists and statements have been fully andpunctually rendered．provided always that if the engineer shall consider that for any reason the sending of such lists or statements by the contractor，in accordance with the foregoing provision， was impracticable he shall nevertheless be entitled to authorize payment for such work，either as day-work，on being satisfied as to the time employed and plant and materials used on such work or at such value therefore as shall，in his opinion，be fair and reasonable．
每月底，承包人应向工程师代表提交一份所使用的劳力、材料和设备（上述规定的除外）的价目清单，如不按时提供完整的价目清单，承包人将无权得到支付。如工程师有理由认为承包人无法按上述规定提交清单，他将有权决定把此种工作或作为零工，按工时及使用的材料和设备进行支付，或按他认为公平合理的价格予以支付。
（5）the contractor shall send to the engineer's representative once in every month an account giving particulars，as full and detailed as possible，of all claims for any additional payment to which the contractor may consider himself entitled and of all extra or additional work ordered by the engineer which he has executed during the preceding month，
52．5承包人应每月向工程师代表提交一报告，尽可能全面详尽地索要他所认为有权要求的一切额外费用，以及陈述上月他按工程师的命令所作的一切额外工作。
no final or interim claim for payment for any such work or expense will be considered which has not been included in such particulars．provided always that the engineer shall be entitled to authorize payment to be made for any such work or expense，notwithstanding the contractor's failure to comply with this condition，if the contractor has，at the earliest practicable opportunity，notified the engineer in writing that he intends to make a claim for such work．
凡未包括在报告中的工作或费用不能在中期或最后给予支付。但如承包人在最初曾书面通知工程师他想就此种工作要求索赔，即使他未遵守上述规定，工程师也有权要求对此种工作或费用给予支付。
plant，temporary works and materials
设备、临建工程和材料
53．（1）all constructional plant，temporary works and materials provided by the contractor shall，when brought on to the site，be deemed to be exclusively intended for the execution of the works and the contractor shall not remove the same or any part thereof，except for the purpose of moving it from one part of the site to another，without the consent，in writing，of the engineer，which shall not be unreasonably withheld．
53．1承包人所提供的所有建筑设备、临建工程设施和材料抵达工地后，应视作完全用于施工，承包人不得移动它们或其任何部分，经工程师书面同意，将它们从工地一端移到另一端除外，工程师不得无故不予同意。
（2）upon completion of the works the contractor shall remove from the site all the said constructional plant and temporary works remaining thereon and any unused materials provided by the contractor．
53．2工程完工后，承包人应从工地将所有上述建筑设备、临建工程设施及按合同所提供的材料的剩余部分清理走。
（3） the employer shall not at any time be liable for the loss of or damage to any of the said constructional plant, temporary works or materials or as mentioned in clauses 20 and 65 hereof．
53．3业主对上述建筑材料、临建工程及材料的损失或损坏概不负责，本合同第20和第65条规定的除外。
（4）in respect of any constructional plant which the contractor shall have imported for the purposes of the works，the employer will assist the contractor，where required，in procuring any necessary government consent to the re-export of such constructional plant by the contractor upon the removal thereof as aforesaid．
53．4如承包人因工程所需而要进口任何建筑设备，业主必须应承包人要求协助其从政 府处得到必要的许可，以便按上述规定清理现场时重新出口此种建筑设备。
（5）the employer will assist the contractor，where required，in obtaining clearance through
the customs of constructional plant，materials and other things required for the works．
53．5业主应在需要时协助承包人为工程所需的建筑设备、材料和其他物品结关。
（6）any other conditions affecting constructional plant，temporary works and materials，shall be set out in part 11 in the clause numbered 53 as may be necessary．
53．6其他任何影响建筑设备、临建工程设施和材料的条件必要时应在第二部分的第53条予以规定。
54．the operation of clause 53 hereof shall not be deemed to imply any approval by the engineer of the materials or other matters referred to therein nor shall it prevent the rejection of any such materials at any time by the engineer．
54．本合同第53条的执行不得视为默示工程师认可该条款所指的材料或其他事项，也不得妨碍工程师在任何时候拒绝使用任何此种材料。
measurement
测定
55．the quantities set out in the bill of quantities are the estimated quantities of the work，but they are not to be taken as the actual and correct quantities of the works to be executed by the contractor in fulfillment of his obligations under the contract．
55．建筑工程清单所列的工程量为估计数量，不应视为是承包人履行合同义务所完成的实际工程量。
56．the engineer shall，except as otherwise stated，ascertain and determine by measurement the value in terms of the contract of work done in accordance with the contract．he shall，when he requires any part or parts of the works to be measured，give notice to the contractor's authorized agent or representative，who shall forthwith attend or send a qualified agent to assist the engineer or the engineer's representative in making such measurement，and shall furnish all particulars required by either of them．should the contractor not attend，or neglect or omit to send such agent，then the measurement made by the engineer or approved by him shall be taken to be the correct measurement of the work．for the purpose of measuring such permanent work as is to be measured by records and drawings，the engineer's representative shall prepare recordsand drawings month by month of such work and the contractor，as and when called upon to do soin writing，shall，withinz _______ days，attend to examine and agree such records and drawings with the engineer's representative and shall sign the same when so agreed．if the contractor does not so attend to examine and agree such records and drawings，they shall be taken to be correct． if，after examination of such records and drawings，the contractor does not agree the same or does not sign the same as agreed，they shall nevertheless be taken to be correct，unless the contractor days of such examination，lodge with the engineer's representative，for decision by the engineer，notice in writing of the respects in which such records and drawings are claimed by him to be incorrect．
56．如无另行规定，工程师应通过测定判断按合同所完成的工程的价值。如他要求对某部分或某些工程进行测定，他应通知承包人的授权代理人或代表，该代理人或代表应立即参加或派一名合格的代理人协助工程师或工程师代表进行此种测定，并提供工程师或其代表所要求的一切详细情况。倘若承包人未参加或忽略或忘记派代理人协助，工程师所作的测定或他认可的测定，应被视为是对工程所作的正确测定。如永久性工程是靠记录和图纸进行测定，工程师代表应按月准备记录和图纸，如应书面要求，承包人应当在xx天内与工程师代表一起检查并认可此种记录和图纸，一经认可，承包人应在记录和图纸上签。如果承包人不参与检查，记录和图纸应被视为正确无误。如检查完此种记录和图纸后，承包人不予认可或虽认可但不签，该记录和图纸仍应被视为正确无误，除非承包人在此种检查后xx天内书面告知工程师代表，他认为记录和图纸中哪些不正确，并要求工程师予以裁决。
57．the works shall be measured net，notwithstanding any ganeral or local custom，except where otherwise specifically described or prescribed in the contract．
57．工程测定应采用净值，不管一般习惯或当地惯例如何，本合同另有明文规定的除外。
provisional sums
暂列款
58．（1）“provisional sum' means a sum included in the contract and so designated in the bill of quantities for the execution of work or the supply of goods，materials，or services，or for contingencies，which sum may be used，in whole or in part，or not at all，at the direction and discretion of the engineer．the contract price shall include only such amounts in respect of the work，supply or services to which such provisional sums relate as the engineer shall approve or determine in accordance with this clause．
58．1“暂列款”是指合同中规定且列在建筑工程清单上的，按工程师的指令及自由处置的一笔用于施工、提供货物、材料或服务或用于意外事故的金额，可全部或部分使用，或根本不用。凡涉及与暂列款有关的工程、供应或服务的款项，只有经工程师按本合同规定同意或决定使用的方能列人合同价格。
（2）in respect of every provisional sum the engineer shall have power to order：
58．2就每一笔备用款，工程师有权命令用于：
（a）work to be executed，including goods，materials or services to be supplied by the contractor．the contract price shall include the value of such work executed or such goods, materials or services supplied determined in accordance with clause 52 hereof．
施工，包括应由承包人提供的货物、材料或服务。合同价格应包括按合同第52条规定用于此种施工或提供的货物、材料或服务的费用。
（b）work to be executed or goods，materials or services to be supplied by a nominated sub-contractor as hereinafter defined．the sum to be paid to the contractor therefor shall be determined and paid in accordance with clause 59（4）hereof．
由下文所规定的指定转包人的施工，提供的货物、材料或服务。由此付给承包人的款项应按本合同第59条第4款的规定确定并支付。
（c）goods and materials to be purchased by the contractor．the sum to be paid to the contractor therefor shall be determined and paid in accordance with clause 59（4）hereof．
承包人所购买的货物和材料。由此支付给承包人的款项应按本合同第59条第4款确定并支付。
（3）the contractor shall，when required by the engineer，produce all quotations，invoices，
vouchers and accounts or receipts in connection with expenditure in respect of provisional sums．
58．3凡工程师要求，承包人应提供与暂列款有关的开支的所有报价单、发票、凭证、账目或收据。
nominated sub-contractors
指定分包人
59．（1）all specialists，merchants，tradesmen and others executing any work or supplying any goods，materials or services for which provisional sums are included in the contract，who may have been or be nominated or selected or approved by the employer or the engineer，and all persons to whom by virtue of the provisions of the contract the contractor is required to sub-let any work shall，in the execution of such work or the supply of such goods，materials or services， be deemed to be sub-contractors employed by the contractor and are referred to in this contract
as“nominated sub-contractors”．
59．1所有在合同暂列款项下施工或提供任何货物、材料或服务的已由或将由业主或工程师指定或挑选的专家、商人、手工工人和其他人，以及所有根据合同规定，得到承包人任何分包工程且由此施工、提供货物、材料或服务的人，均应被视为是由承包人雇用的转包人，在本合同中称为“指定分包人”。
（2）the contractor shall not be required by the employer or the engineer or be deemed to be under any obligation to employ any nominated sub-contractor against whom the contractor may raise reasonable objection，or who shall decline to enter into a sub-contract with the contractor containing provisions：
59．2承包人不得因业主或工程师的要求，或被认为有任何义务而雇用其有理由反对的，或不与其签署含有下列规定的合同的指定分包人：
（a）that in respect of the work，goods，materials or services the subject of the sub-contract，the nominated sub一contractor will undertake towards the contractor the like obligations and liabilities as are imposed on the contractor towards the employer by the terms ofthe contract and will save harmless and indemnify the contractor from and against the same and from all claims，proceedings，damages，costs，charges and expenses whatsoever arising out of or in connection therewith，or arising out of or in connection with any failure to perform such obligations or to fulfil such liabilities，and
就工程、货物、材料或服务，转包合同当事人，即指定分包人将对承包人承担本合同所规定的承包人应对业主承担的同样的义务和责任，并不让承包人再履行此义务和责任，且不让其受因履行此种义务和责任而产生或与之有关的，或因不履行此种义务或责任而产生或与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿金、诉讼费、开支和费用的损害，以及
（b）that the nominated sub-contractor will save harmless and indemnify the contractor from and against any negligence by the nominated sub-contractor，his agents，workmen and servants and from and against any misuse by him or them of any constructional plant or temporary works provided by the contractor for the purposes of the contract and from all claims as aforesaid．
指定分包人应使承包人不因指定分包人、其代理人、工人和雇员的过失而受任何损害，不因分包人、其代理人、工人和雇员不当使用承包人按合同所提供的工程设备或临建工程而受损害，以及不因上述所有的索赔而受损害。
（3）if in connection with any provisional sum the services to be provided include any matter of design or specification of any part of the permanent works or of any equipment or plant to be incorporated therein，such requirement shall be expressly stated in the contract and shall be included in any nominated sub-contract．the nominated sub-contract shall specify that the nominated sub-contractor providing such services will save harmless and indemnify the contractor from and against the same and from all claims，proceedings，damages，costs，charges and expenses whatsoever arising out of or in connection with any failure to perform such obligations or to fulfil such liabilities．
59．3如暂列款项下所提供的服务包括任何设计事项或对任何一部分永久性工程的详细规定，或说明工程所使用的任何设备的规格，此种要求应在合同中明文规定，且写进指定分包合同。指定分包合同应明确规定，提供此种服务的指定分包人应不让承包人承担此种服务，且不让承包人因未履行此种义务或因履行此种义务而引起的或有关的任何索赔、诉讼、损害赔偿金、诉讼费、开支和费用而受损害。
（4）for all work executed or goods，materials，or services supplied by any nominated sub-contractor，there shall be included in the contract price．
59．4就指定分包人所进行的所有施工，提供的货物、材料或服务而言，应纳人合同价格中的有：
（a） the actual price paid or due to be paid by the contractor，on the direction of the engineer，and in accordance with the sub-contract：
按工程师的指令及根据分包合同，已实际由或应由承包人支付的款项；
（b) the sum，if any，entered in the bill of quantities for labor supplied by the contractor in connection therewith，or if ordered by the engineer pursuant to clause 58（2）（b）hereof，as may be determined in accordance with clause 52 hereof；
涉及建筑工程清单中所列的（如果有）由承包人提供劳务的，或可能由工程师按本合同第58条第2款所命令的，且可根据本合同第52条确定的款项；
（c）in respect of all other charges and profit，a sum being a percentage rate of the actual price paid or due to be paid calculated，where provision has been made in the bill of quantities for a rate to be set against the relevant provisional sum，at the rate inserted by the contractor against that item or，where no such provision has been made，at the rate inserted by the contractor in the appendix to the tender and repeated where provision for such is made in a special item provided in the bill of quantities for such purpose．
就所有其他费用和收益而言，应采用用一百分比率乘以实际支付或即将支付的款额所得出款项计算，如建筑工程清单已有对有关暂定款列定一个比率的规定，则应按承包人就该项目列定的比率予以计算，如无此种规定，则应按承包人在标书附录所列的，且建筑工程清单已就该具体项目作出认可的比率计算。
（5）before issuing，under clause 60 hereof，any certificate，which includes any payment in respect of work done or goods，materials or services supplied by any nominated sub-contractor， the engineer shall be entitled to demand from the contractor reasonable proof that all payments，less retention，included in previous certificates in respect of the work or goods，materials or services of such nominated sub-contractor have been paid or discharged by the contractor，in default whereof unless the contractor shall：
59．5在按本合同第65条出具任何证书前，若其包括有关任何指定分包人所完成的工程，提供的货物、材料或服务的任何付款，工程师有权要求承包人提供充足证据，证明包括在先前证书中的有关该指定分包人的工程或货物、材料或服务的付款，已全部由承包人支付或清偿，否则将视为拖欠，除非承包人：
（a) inform the engineer in writing that he has reasonable cause for withholding or refusing to make such payments and
书面通知工程师，他有充足理由不予或拒绝此种付款支付，且
（b）produce to the engineer reasonable proof that he has so informed such nominated sub-contractor in writing，
向工程师提供充足证据，证明他已就此书面通知该指定分包人，
the employer shall be entitled to pay to such nominated sub-contractor direct，upon the certificate of the engineer，all payments，less retention，provided for in the sub-contract， which the contractor has failed to make to such nominated sub-contractor and to deduct by way of set-off the amount so paid by the employer from any sums due or which may become due from the employer to the contractor．
业主有权在工程师出具证书后，向该指定分包人直接支付按规定应由承包人向该指定分包人支付，然而却没有支付的所有款项，留置款除外，然后从业主应支付或即将支付给承包人的任何款项中将此笔付款抵销。
provided always that，where the engineer has certified and the employer has paid direct as aforesaid，the engineer shall in issuing any further certificate in favor of the contractor deduct from the amount thereof the amount so paid，direct as aforesaid，but shall not withhold or delay the issue of the certificate itself when due to be issued under the terms of the contract．
如工程师已出具证书，且业主已直接作出上述支付，工程师在向承包人出具任何其他证书，应把业主直接支付的上述款项扣出，但工程师不得拒绝或延误出具按本合同规定应出具的证书本身。
（6）in the event of a nominated sub-contractor，as hereinbefore defined，having undertaken towards the contractor in respect of the work executed，or the goods，materials or services supplied by such nominated sub-contractor，any continuing obligation extending for a period exceeding that of the period of maintenance under the contract，the contractor shall at any time after the expiration period of maintenance，assign to the employer，at the employer's request and cost，the benefit of such obligation for the unexpired duration thereof．
59．6如上所规定，如果指定分包人在施工，或提供货物、材料、或服务中对承包人承担的义务期限超过本合同所规定的维修期，承包人应在维修期满后，随时把此种义务在期满前所产生的利益应业主的要求转让给业主，费用由业主承担。
certificates and payment
证书和付款
60．（1）unless otherwise provided， payment shall be made at monthly intervals in accordance with the conditions set out in part ii in the clause numbered 60．
60．1除另有规定外，付款应按第二部分第60条的规定，分月进行。
（2）where advances are to be made by the employer to the contractor in respect of constructional plant and materials，the conditions of payment and repayment shall be as set out in part ii in the clause numbered 60．
60．2如业主向承包人预付有关建筑设备和材料的款项，付款和还款的条件应在第二部分第60条中予以规定。
（3）if the execution of the works shall necessitate the importation of materials，plant or equipment from a country other than that in which the works are being executed，or if the works or any part thereof are to be executed by labor imported from any other such country，or if any other circumstances shall render it necessary or desirable，a proportion of the payments to be made under the contract shall be made in the appropriate foreign currencies and in accordance with the provisions of clause 72 hereof．the conditions under which such payments are to be made shall be as set out in part ii in the clause numbered 60．
60．3如因施工需从施工所在地国的他国进口材料、设备，或因工程或任何部分工程需由此种他国输入的劳务完成，或因任何其他情况必需或必要，合同项下的某部分付款需按本合同第72条的规定用有关外汇进行支付，支付条件应按合同第二部分第60条的规定处理。
61．no certificate other than the maintenance certificate referred to in clause 62 hereof shall be deemed to constitute approval of the works．
61．除本合同第62条所述的维修证书外，任何证书不得视为是对工程的认可。
62．（1）the contract shall not be considered as completed until a maintenance certificate shall have been signed by the engineer and delivered to the employer stating that the works have been completed and maintained to his satisfaction．the maintenance certificate shall be given by the engineer within days after the expiration of the period of maintenance，or，ifdifferent periods of maintenance shall become applicable to different sections or parts of the works，the expiration of the latest such period，or as～thereafter as any works ordered during such period，pursuant to clause 49 and 50 hereof，shall have been completed to the satisfaction of the engineer and full effect shall be given to this clause，notwithstanding any previous entry on the works or the taking possession，working or using thereof or any part thereof by the employer．provided always that the issue of the maintenance certificate shall not be a condition precedent to payment to the contractor of the second portion of the retention money in accordance with the conditions set out in part ii in the clause numbered 60．
62．1只有工程师签发了维修证书且交给业主，说明工程已完工，维修情况令他满意，才能视合同已经完全履行。工程师应在维修期满后，或，如工程的不同部分适用不同的维修期，在最后一个维修期满后xx天内签发维修证书，或在所有在此维修期中，按本合同第49和第50条规定，命令进行的工程完成且令工程师满意后立即签发，本条款必须全面执行，不管先前业主是否已进人、占有或使用工程或工程的任何部分。维修证书的签发不得作为按第二部分第60条的规定向承包人支付第二笔留置款的前提条件。
（2）the employer shall not be liable to the contractor for any matter or thing arising out of or in connection with the contract or the execution of the works，unless the contractor shall have made a claim in writing in respect thereof before the giving of the maintenance certificate under this clause．
62．2业主不得因本合同或施工所产生或与之有关的任何事项对承包人负责，除非承包人在签发本条款规定的维修证书前，就此种事项已提出书面索赔。
（3）notwithstanding the issue of the maintenance certificate the contractor and，subject to subclause（2）of this clause，the employer shall remain liable for the fulfillment of any obligation incurred under the provisions of the contract prior to the issue of the maintenance certificate which remains unperformed at the time such certificate is issued and，for the purposes of determining the nature and extent of any such obligation，the contract shall be deemed to remain in force between the parties hereto．
62．3尽管签发了维修证书，承包人以及业主（但应符合本条第2款的规定）仍应对发生在证书签发前而在证书签发时尚未履行的合同义务负责，为决定此种义务的性质及范畴，应本合同继续对合同双方有效。
remedies and powers
补救和权力
63．（1）if the contractor shall become bankrupt，or have a receiving order made against him，or shall present his petition in bankruptcy，or shall make an arrangement with or assignment in favor of his creditors，or shall agree to carry out the contract under a committee of inspection of his creditors or，being a corporation，shall go into liquidation（other than a voluntary liquidation for the purposes of amalgamation or reconstruction），or if the contractor shall assign the contract，without the consent in writing of the employer first obtained，or shall have an execution levied on his goods，or if the engineer shall certify in writing to the employer that inhis opinion the contractor：
63．1如果承包人破产，或被法院下达破产者产业管理接收令，或递交破产申请，或与债权人签订清偿协议或进行债权转让，或同意在债权人决议委任的破产监督委员会监督下执行本合同，或，如其是一个公司，将被清算（不是因合并或重组而进行的自愿清算），或承包人事先未征得业主的书面同意而转让合同，或其货物被扣押，或工程师书面向业主证明，他认为承包人：
（a） has abandoned the contract，or
已经撤销合同，或
（b）without reasonable excuse has failed to commence the works or has suspended the progress of the works for__ days after receiving from the engineer written notice to proceed，or
没有正当理由但却不开工，或在收到工程师要求继续工程的书面通知后，停工_______天，或
（c）has failed to remove materials from the site or to pull down and replace work for
days after receiving from the engineer written notice that the said materials or work had been condemned and rejected by the engineer under these conditions，or
在收到工程师书面通知，说明某些材料不适用或某工程应予否决后_______天内未从工地搬走这些材料，或未拆毁此种工程重建，或
（d）despite previous warnings by the engineer，in writing，is not executing the works in accordance with the contract，or is persistently or flagrantly neglecting to carry out his obligations under the contract，or
不按合同施工，或长期或公然不履行其合同义务，尽管工程师已书面提出警告，或
（e) has，to the detriment of good workmanship，or in defiance of the engineer's instructions to the contrary，sub-let any part of the contract，
不顾工作质量，或无视工程师的指示，转包任何合同部分，
then the employer may，after giving _______days’notice in writing to the contractor，enter upon the site and the works and expel the contractor therefrom without thereby voiding the contract，or releasing the contractor from any of his obligations or liabilities under the contract or affecting the rights and powers conferred on the employer or the engineer by the contract， and may himself complete the works or may employ any other contractor to complete the works． the employer or such other contractor may use for such completion so much of the constructional plant，temporary works and materials，which have been deemed to be reserved exclusively for the execution of the works，under the provisions of the contract，as he or they may think proper，and the employer may，at any time，sell any of the said constructional plant，temporary works and unused materials and apply the proceeds of sale in or towards the satisfaction of any sums due or which may become due to him from the contractor under the contract．
此时，业主可在书面通知承包人_______天后进驻工地，并将承包人逐出，由此不会造成合同无效，或解除承包人的任何合同义务或责任，或影响合同赋予业主或工程师的权利和权力，业主可自己完成工程或另雇其他承包人完成工程。为完成工程，业主和其他承包人可充分使用其认为合适的，按本合同规定被视为是专门为施工而保留的建筑设备、临建工程和材料，业主可随时出售上述任何建筑设备、临建工程和未使用的材料，并将出售收人抵付按合同规定承包人应支付或可能支付给他的任何款项。
（2）the engineer shall，as soon as may be practicable after any such entry and expulsion by the employer，fix and determine ex parte，or by or after reference to the parties，or after such investigation or inquiries as he may think fit to make or institute，and shall certify what amount， if any，had at the time of such entry and expulsion been reasonably earned by or would reasonably accrue to the contractor in respect of work then actually done by him under the contract and the value of any of the said unused or partially used materials，any constructional plant and any temporary works．
63．2业主进驻工地并逐走承包人之后，工程师应尽快单方面，或通过了解双方当事人，或在作过他所认为恰当的调查或咨询之后作出安排或决定，并证明到此种进驻与被逐时为止，按事实上已完成的合同工程，承包人已获得或理应获得的款项（如果有），以及计算出上述任何未使用或只部分使用的材料、建筑设备和临建工程的价值。
（3）if the employer shall enter and expel the contractor under this clause，he shall not be liable to pay to the contractor any money on account of the contract until the expiration of the period of maintenance and thereafter until the costs of execution and maintenance，damages for delay in completion， if any，and all other expenses incurred by the employer have been ascertained and the amount thereof certified by the engineer．the contractor shall then be entitled to receive only such sum or sums，if any，as the engineer may certify would have been payable to him upon due completion by him after deducting the said amount．if such amount shall exceed the sum which would have been payable to the contractor on due completion by him，then the contractor shall，upon demand，pay to the employer the amount of such excess and it shall be deemed a debt due by the contractor to the employer and shall be recoverable accordingly．
63．3如果业主按本条规定进驻工地并逐走承包人，他应在维修期满，且所有施工和维修费、延误完工赔偿费（如果有）、和业主所发生的其他费用被核实，且经工程师证明后，方才负责对承包人按合同进行支付。此时，承包人有权得到的款额（如果有）仅为工程师证明，因他妥善完工而应得的款额减去上述款项之差。如上述费用超过承包人妥善完工应得的款额，经要求，承包人得向业主支付此超出部分款额，超出部分应视为承包人对业主的负债，且可照此收回。
64．if，by reason of any accident，or failure，or other event occurring to in or in connection with the works，or any part thereof，either during the execution of the works，or during the period of maintenance，any remedial or other work or repair shall，in the opinion of the engineer or the engineer's representative，be urgently necessary for the safety of the works and the contractor is unable or unwilling at once to do such work or repair，the employer may employ and pay other persons to carry out such work or repair as the engineer or the engineer's representative may consider necessary．if the work or repair so done by the employer is work which，in the opinion of the engineer，the contractor was liable to do at his own expense under the contract，all expenses properly incurred by the employer in so doing shall be recoverable from the contractor by the employer，or may be deducted by the employer from any monies due or which may become due to the contractor．provided always that the engineer or the engineer's representative，as the case may be，shall，as soon after the occurrence of any such emergency as may be reasonably practicable，notify the contractor thereof in writing．
64．如在施工或维修期间，因工程或部分工程发生或涉及任何意外、或事故、或其他事件，工程师或工程师代表认为需马上进行补救或其他工作或修理，以保证工程的安全，而承包人无法或不愿马上进行此种工作或修理，业主可雇用并支付他人进行工程师或工程师代表认为必要的此种工作或修理。如工程师认为，业主所进行的此种工作属于承包人按合同规定应自己付费完成的工作，业主由此所发生的一切费用应由业主向承包人收回，或从其应付给或可能应付给承包人的款项中扣除。在此种任何紧急事件发生后，工程师或工程师代表应根据情况，尽快书面告知承包人。
special risks
特定风险
65．notwithstanding anything in the contract contained：
65．本合同任何条款均服从以下规定：
（1）the contractor shall be under no liability whatsoever whether by way of indemnity or otherwise for or in respect of destruction of or damage to the works，save to work condemned under the provisions of clause 39 hereof prior to the occurrence of any special risk hereinafter mentioned，or to property whether of the employer or third parties，or for or in respect of injury or loss of life which is the consequence of any special risk as hereinafter defined．the employer shall indemnify and save harmless the contractor against and from the same and against and from all claims，proceedings，damages，costs，charges and expenses whatsoever arising thereout or in connection therewith．
65．1任何责任，不论属于赔偿或其他，也不论其是有关或涉及工程（以下提及的任何特定风险发生前，已按本合同第39条宣布为不适用的工程除外）、业主或第三当事人的财产的毁坏或损坏，或有关或涉及人员伤亡，只要是因以下所规定的特定风险导致，承包人慨不负责。业主必须保证承包人不受上述情况以及由此所引起的任何索赔、诉讼、损害赔偿金、诉讼费、开支和费用的损害。
（2）if the works or any materials on or near in transit to the site，or any other property of the
contractor used or intended to be used for the purposes of the works，shall sustain destruction or damage by reason of any of the said special risks the contractor shall be entitled to payment for：
65．2如工程或任何在工地、或从附近运往工地的材料，或承包人其他用于或旨在用于工地的任何财产因上述特定风险受到毁坏或损坏，承包人有权得到以下偿付：
（a）any permanent work and for any materials so destroyed or damaged，
因此而被毁坏或损坏的任何永久性工程或材料，
and，so far as may be required by the engineer，or as may be necessary for the completion of the works，on the basis of cost plus such profit as the engineer may certify to be reasonable；
以及，只要工程师要求，或工程完工所必需，按成本费加上工程师证明合理的利润为基准支付；
（b）replacing or making good any such destruction or damage to the works；
恢复或补偿工程被如此毁坏或损坏的部分；
（c）replacing or making good such materials or other property of the contractor used． intended to be used for the purposes of the works．
恢复或补偿承包人用于或旨在于工程的此种材料或其他财产。
（3）destruction，damage，injury or loss of life caused by the explosion or impact whenever and wherever occurring of any mine，bomb，shell，grenade，or other projectile，missile， munitions，or explosive of war，shall be deemed to be a consequence of the said special risks．
65．3因地雷、炸弹、炮弹、手榴弹、或其他射弹、导弹、弹药、或军用炸药的爆炸或冲击（不论时间和地点）所导致的毁坏、损害、受伤或死亡应被视为是上述特定风险的结果。
（4）the employer shall repay to the contractor any increased cost of or incidental to the execution of the works，other than such as may be attributable to the cost of reconstructing work condemned under the provisions of clause 39 hereof，prior to the occurrence of any special risk， which is howsoever attributable to or consequent on or the result of or in any way whatsoever connected with the said special risks，subject however to the provisions in this clause hereinafter contained in regard to outbreak of war，but the contractor shall as soon as any such increase of cost shall come to his knowledge forthwith notify the engineer thereof in writing．
65．4除本条以下关于战争爆发的规定外，业主应偿还承包人因上述特定风险而发生的 任何施工额外或附加费用，在任何特定风险发生前按合同第39条视为不适用的工程的重建费不在此列，承包人一旦知道此种费用增加，必须立即书面通知工程师。
（5）the special risks are war，hostilities（whether war be declared or not），invasion，act of foreign enemies，the nuclear and pressure-waves risk described in clause 20（2）hereof，or insofar as it relates to the country in which the works are being or are to be executed or maintained，rebellion，revolution，insurrection，military or usurped power，civil war，or，unless solely restricted to the employees of the contractor or of his sub-contractors and arising from the conduct of the works，riot，commotion or disorder．
65．5特定风险指战争、战争状态（不论宣战予否）、侵略、外国敌对行为、本合同第20条第2款规定的核危险和声波风险、或与正在或即将施工或维修的工程所在地国有关的反叛、革命、暴动、军事政变、篡权、内战，或（只是由承包人或其转包人的雇员和因施工引起的除外）骚乱、动乱或混乱。
（6）if，during the currency of the contract，there shall be an outbreak of war，whether war is declared or not，in any part of the world which，whether financially or otherwise，materially affects the execution of the works，the contractor shall，unless and until the contract is terminated under the provisions of this clause，continue to use his best endeavors to complete the execution of the works．provided always that the employer shall be entitled at any time after such outbreak of war to terminate the contract by giving written notice to the contractor and， upon such notice being given，this contract shall，except as to the rights of the parties under this clause and to the operation of clause 67 hereof，terminate，but without prejudice to the rights of either party in respect of any antecedent breach thereof．
65．6在合同执行时，如世界任何地方爆发战争，无论宣战与否，是否在财政或其他方面对工程造成了重大影响，除非和在本合同按本条款规定终止前，承包人应继续尽力完成工程。业主在战争爆发后随时有权书面通知承包人终止合同，一旦此种通知发出，除本条所规定的双方权利和第67条的规定外，合同应当终止，但不得损害任何一方与以前任何违约有关的一切权利。
（7）if the contract shall be terminated under the provisions of the last preceding sub-clause， the contractor shall，with all reasonable dispatch，remove from the site all constructional plant
and shall give similar facilities to his sub-contractors to do so．
65．7如合同按上一款规定终止，承包人应迅速从工地移走所有建筑设备，并向其转包人提供同样的转移设施。
（8）if the contract shall be terminated as aforesaid，the contractor shall be paid by the employer，insofar as such amounts or items shall not have already been covered by payments on account made to the contractor，for all work executed prior to the date of termination at the rates and prices provided in the contract and in addition．
65．8如果合同如上终止，就承包人所得的暂付款项中尚未包括的在终止之日前已完成工作的款项，业主应按本合同所规定的价格支付给承包人，此外还应支付：
（a） the amounts payable in respect of any preliminary items，、far as the work or service
comprised therein has been carried out or performed，and a proper proportion as certified by the engineer of any such items，the work or service comprised in which has been partially carried out or performed．
所有有关临时单据应予支付的款项，只要单据所含的工作或服务已经完成，如此种单据所含的工作或服务只完成一部分，则只支付经工程师确认的应予支付的那一部分款项。
（b） the cost of materials or goods reasonably ordered for the works which shall have been delivered to the contractor or of which the contractor is legally liable to accept delivery，such materials or goods becoming the property of the employer upon such payments being made by him．
因工程而订购的材料或货物的合理费用，包括已运交承包人的和承包人按法律有义务接收的材料或货物，业主向承包人付款后，这些材料或货物即成为业主的财产。
（c）a sum to be certified by the engineer，being the amount of any expenditure reasonably incurred by the contractor in the expectation of completing the whole of the works insofar as such expenditure shall not have been covered by the payments in this sub-clause before mentioned．
经工程师确认的，承包人为完成整个工程而发生的合理费用，只要本款上述各种费用未将此费用包括在内。
（d）any additional sum payable under the provisions of sub-clauses（1），（2）and（4）of this clause．
本条第1、第2和第4款所规定的追加付款。
（e）the reasonable cost of removal of constructional plant under sub-clause（7）of this clause and，if required by the contractor，return thereof the contractor's main plant yard in his country of registration or to other destination，at no greater cost．
本条第7款所规定的搬迁建筑设备的合理费用，如果承包人要求，包括将此设备运回到承包人注册国的主要设备堆置场的费用，或运至其他地点的费用，但此费用不得超过运回注册国的费用。
（f） the reasonable cost of repatriation of all the contractor's staff and workmen employed on or in connection with the works at the time of such termination．
合同终止时，遣返承包人雇用在工程上或与之有关的职员和工人的合理费用。
provided always that against any payments due from the employer under this sub-clause the employer shall be entitled to be credited with any outstanding balances due from the contractor for advances in respect of constructional plant and materials and any other sums which at the date of termination wear recoverable by the employer from the contractor under the terms of the contract．
对本款项下业主应予支付的款项，业主有权用承包人的应付款来抵冲，包括建筑设备及材料的预付款的未偿余额，以及其他任何在合同终止日按合同条款业主有权向承包人回收的款项。
frustration
受挫失效
66．if a war，or other circumstances outside the control of both parties，arises after the contract is made so that either party is prevented from fulfilling his contractual obligations，or under the law governing the contract，the parties are released from further performance，then the sum payable by the employer to the contractor in respect of the work executed shall be the same as that which would have been payable under clause 65 hereof if the contract had been terminated under the provisions of clause 65 hereof．
66．如合同缔结后爆发战争，或出现双方无法控制的其他情况，使得任何一方无法履行其合同义务，或根据合同适用的法律，双方被解除了继续履约的义务，由业主对已完成的工程而支付承包人的款额应当等于按本合同第65条规定之金额，即如果合同根据第65条之规定终止时，应当支付的金额。
settlement of disputes
争议的解决
67．if any dispute or difference of any kind whatsoever shall arise between the employer and the contractor or the engineer and the contractor in connection with，or arising out of the contract，or the execution of the works，whether during the progress of the works or after their completion and whether before or after the termination，abandonment or breach of the contract， it shall，in the first place，be referred to and settled by the engineer who shall，within a period of
_______days after being requested by either party to do so，give written notice of his decision to the employer and the contractor．subject to arbitration，as hereinafter provided，such decision in respect of every matter so referred shall be final and binding upon the employer and the contractor and shall forthwith be given effect to by the employer and by the contractor，who shall proceed with the execution of the works with all due diligence whether he or the employer requires arbitration, as hereinafter provided，or not．if the engineer has given written notice of his decision to the employer and the contractor and no claim to arbitration has been communicated to him by either the employer or the contractor within a period of _______days from receipt of such notice，the said decision shall remain final and binding upon the employer and the contractor． if the engineer shall fail to give notice of his decision，as aforesaid，within a period of _______ days
after being requested as aforesaid，or if either the employer or the contractor be dissatisfied withany such decision，then and in any such case either the employer or the contractor may within _______ days after receiving notice of such decision，or within _______days after the expiration of the first-named period of _______days，as the case may be，require that the matter or matters in dispute be referred to arbitration as hereinafter provided．all disputes or differences in respect of which the decision，if any，of the engineer has not become final and binding as aforesaid shall be finally settled under the rules of conciliation and arbitration of the international chamber of commerce by one or more arbitrators appointed under such rules．the said arbitrator/s shall have full power to open up，revise and review any decision，opinion， direction, certificate or valuation of the engineer．neither party shall be limited in the proceedings before such arbitrator/s to the evidence or arguments put before the engineer for the purpose of obtaining his said decision．no decision given by the engineer in accordance with the foregoing provisions shall disqualify him from being called as a witness and giving evidence before the arbitrator/s on any matter whatsoever relevant to the dispute or difference referred to the arbitrator/s as aforesaid．the reference to arbitration may proceed notwithstanding that the works shall not then be or be alleged to be complete，provided always that the obligations of the employer，the engineer and the contractor shall not be altered by reason of the arbitration being
conducted during the progress of the works．
67．业主与承包人或工程师与承包人因合同或工程施工而发生的或与之有关的任何争议或分歧，无论是在施工中还是在完工后，无论是在合同终止、撤销或违约前后，首先应当提交工程师解决，应任何一方要求后_______天内，工程师必须将其决定书面通知业主和承包人。除按以下规定提出仲裁外，此种有关上述所有事项的决定为最终决定，对业主和承包人均有约束力的，且立即对业主和承包人生效，承包人应继续施工并尽一切应有的注意，无论他或业主或承包人是否要按以下规定提请仲裁。在工程师将决定书面通知业主和承包人后，如_______天内未收到业主或承包人的仲裁申请，上述决定应作为最终决定，对业主和承包人均有约束力。如工程师未按上述规定应要求在_______天内通知其决定，或业主或承包人对此种决定不满意，在此后或此种情况下，业主或承包人可在收到决定通知_______天内，或在最先所说的_______天期满后_______天内，视情况而定，将争议事项按下述规定提交仲裁。所有争议或分歧，凡工程师的有关决定（如果有）如上所述不再是最终和有约束力的，均应由根据《国际商会调解和仲裁规则》所指定的一名或多名仲裁员按该规则规定予以最终解决。上述仲裁员（们）有权评论、修正和复审工程师的任何决定、意见、指示、证书或估价。在仲裁过程中，任何一方均可不受限制地向仲裁员（们）提供当时供工程师作出决定而采用的证据或论据。不论工程师按上述规定曾作过何种决定，均不得剥夺其被传唤作为证人，且就按上述规定提交仲裁的争议或分歧的任何有关事项向仲裁员（们）提供证据的资格。不论工程尚未或认为尚未完工，均可提请仲裁，但业主、工程师和承包人的义务不得因在施工进程中提起仲裁而改变。
notice
通知
68．（1）all certificates，notices or written orders to be given by the employer or by the engineer to the contractor under the terms of the contract shall be served by sending by post toor delivering the same to the contractor's principal place of business，or such other address as the contractor shall nominate for this purpose．
68．1业主或工程师按合同条款给予承包人的所有证书、通知或书面命令均应邮寄或送 交至承包人的主要营业地，或承包人指定的其他通讯地址。
（2）all notices to be given to the employer or to the engineer under the terms of the contract shall be served by sending by post or delivering the same to the respective addresses nominated for that purpose in part 11 of these conditions．
68．2所有按本合同条款给予业主或工程师的通知均应邮寄或送交至第二部分有关通知条款所指定的其各自的地址。
（3）either party may change a nominate address to another address in the country where the works are being executed by prior written notice to the other party and the engineer may do so by prior written notice to both parties．
68．3任何一方均可把一指定地址改为在施工地国的另外一个地址，但事先应书面通知另一方，工程师在改变地址前需书面通知双方当事人。
default of employer
业主违约
69．（1）in the event of the employer：
69．1如果业主：
（a）failing to pay to the contractor the amount due under any certificate of the engineer within_______days after the same shall have become due under the terms of the contract，subject to any deduction that the employer is entitled to make under the contract，or
在工程师证书所认定的应付款项按合同条款到期_______天内未向承包人支付，业主按合同有权所作的扣除部分除外，或
（b）interfering with or obstructing or refusing any required approval to the issue of any such
certificate，or
干涉或阻碍或拒绝同意颁发任何此种证书，或
（c）becoming bankrupt or，being a company，going into liquidation，other than for the purpose of a scheme of reconstruction or amalgamation，or
破产或、如为公司，即将被清算，而此种清算不是为了重组或合并，或
（d）giving formal notice to the contractor that for unforeseen reasons，due to economic dislocation，it is impossible for him to continue to meet his contractual obligations．
正式通知承包人，因不可预见的原因，鉴于经济混乱，其无法再履行其合同义务，
the contractor shall be entitled to terminate his employment under the contract after
givingday's prior written notice to the employer，with a copy to the engineer．
承包人应有权在提前xx天书面通知业主，并将副本呈交工程师后，终止其合同雇佣关系。
（2）upon the expiry of the _______ days’notice referred to in sub-clause（1）of this clause，
the contractor shall，notwithstanding the provisions of clause 53（1）hereof，with all reasonable
dispatch，remove from the site all constructional plant brought by him thereon．
69．2本条第1款规定的_______天通知期限到期后，尽管本合同第53条第1款作有规定，承包人仍然应尽量迅速地从工地撤走他所带来的所有建筑设备。
（3）in the event of such termination the employer shall be under the same obligations to the contractor in regard to payment as if the contract had been terminated under the provisions of clause 65 hereof，but，in addition to the payments specified in clause 65（8）hereof，the employer shall pay to the contractor the amount of any loss or damage to the contractor arising out of or in connection with or by consequence of such termination．
69．3如果合同如此终止，业主必须向承包人承担本合同按第65条规定终止时一样的支付义务，但除了第65条第8款所规定的款项外，业主还必须向承包人支付因合同由此终止而造成的或有关的或导致的灭失或损失费。
changes in costs and legislation
费用与法规的变更
70．（1）adjustments to the contract price shall be made in respect of rise or fall in the costs of labor and/or materials or any other matters affecting the cost of the execution of the works，as
set out in part ii in the clause numbered 70．
70．1合同价格的调整应与劳工或／和材料成本的增减，或其他任何影响施工费用的事项相关，应按第二部分第70条规定执行。
（2）if，of ter the date _______days prior to the latest date for submission of tenders for the works there occur in the country in which the works are being or are to be executed changes to any national or state statute，ordinance，decree or other law or any regulation or by一law of any local or other duly constituted authority，or the introduction of any such state statute， ordinance，decree，law，regulation or by-law which causes additional or reduced cost to the contractor，other than under sub-clause（1）of this clause，in the execution of the works such additional or reduced cost shall be certified by the engineer and shall be paid by or credited to the employer and the contract price adjusted accordingly．
70．2在提交工程标书最后期限前的_________天之后，如施工或即将施工工程所在地国的任何国家或州的法规、法令、政令或其他任何地方和其他权力机构的法律或条例或规章发生变化，或适用了使承包人的施工费用发生增减（非本条第1款所述的增减）的任何州的法规法令、政令、法律、条例或规章，此种费用增减应经工程师证明，且由业主支付或记人贷方，合同价格也应作相应调整。
currency and rates of exchange
货币和汇率
71．if，after the date________days prior to the latest date for submission of tenders for the
works the government or authorized agency of the government of the country in which the works are being or are to be executed imposes currency restrictions and/or transfer of currency restrictions in relation to the currency or currencies in which the contract price is to be paid theemployer shall reimburse any loss or damage to the contractor arising therefrom，without prejudice to the right of the contractor to exercise any other rights or remedies to which he is entitled in such event．
71．在提交标书最后期限前的xx天之后，如施工或即将施工工程所在地国的政府或政府授权机构对合同价格计价货币实行货币管制和／或货币兑换管制，业主应补偿由此对承包人造成的一切损失或损害，承包人在此种情况下有权行使其他任何权利或补救措施不得由此而受影响。
72．（1）where the contract provides for payment in whole or in part to be made to the contractor in foreign currency or currencies，such payment shall not be subject to variations in the rate or rates of exchange between such specified foreign currency or currencies and the currency of the country in which the works are to be executed．
72．1如果合同规定，承包人的支付应全部或部分使用一种或多种外币，此种支付不得受特定外币与施工工程所在地国的货币间的汇率变化的影响。
（2）where the employer shall have required the tender to be expressed in a single currency but with payment to be made in more than one currency and the contractor has stated the proportions or amounts of other currency or currencies in which he requires payment to be made the rate or rates of exchange applicable for calculating the payment of such proportions or amounts shall be those prevailing，as determined by the central bank of the country in which the works are to be executed，on the date days prior to the latest date for the submission of tenders for the works，as shall have been notified to the contractor by the employer prior to the submission of tenders or as provided for in the tender documents．
72．2如业主要求标书计价只用一种货币，而支付却用多种货币，且承包人已说明他要求用其他货币支付的比例或数额，用于计算此种比例或数额支付的货币兑换率应为现行汇率，即由施工所在地国的中央银行在提交标书最后期限前的xx天当日所决定的汇率，就此，业主必须在标书提交前告知承包人，或在投标文件中予以写明。
（3）where the contract provides for payment in more than one currency，the proportions or amounts to be paid in foreign currencies in respect of provisional sum items shall be determined in accordance with the principles set forth in sub-clause（1）and（2）of this clause as and when these sums are utilized in whole or in part in accordance with the provisions of clause 58 and 59 hereof．
72．3如合同规定使用多种货币支付，凡涉及按本合同第58和第59条规定使用暂列款的项目，其用外汇支付的比例或数额应按本条第1和第2款制定的原则予以确定。
for part i clauses is included hereinafter．
（本部分以下所列规定是对第一部分条款在各种具体情况下的补充或修改。）
（以下略）
FIDIC土木工程施工合同木工合同范本（4） | 返回目录第ⅰ部分
定义和解释
定义
1.1在本合同中，下列名词及术语，除上下文另有要求外，均应具有本款所赋予的含义：
（a）（i）“雇主”指本合同条件第ⅱ部分指定的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人（除非得到承包人同意）。
（ii）“承包人”指其投标书已为雇主所接受的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人（除非得到雇主同意）。
（iii）“分包人”指合同中指名承担得到部分工程施工的当事人、或经工程师同意分包了一部分工程的当事人及合法继承人，但不指分包人的任何受让人。
（iv）“工程师”指雇主任命的为执行合同规定的工程师任务，并在本合同条件第ⅱ部分提出姓名的当事人。
（b）（i）“合同”指合同条件（第ⅰ部分和第ⅱ部分）、技术规范、图纸、工程量清单、投标书，中标通知书、合同协议书（如果已签订）及其明确列入中标通知书或合同协议书（如果已签订）中的其他文件。
（ii）“规范”指合同中包括的工程技术规范和根据第51条或由承包人提供经工程师批准而作出的修改或补充。
（iii）“图纸”指工程师根据合同规定向承包人提供的所有图纸，计算书和性质类似的技术资料，以及由承包人提出并经工程师批准的所有图纸、计算书、样品、图样、模型、操作与养护手册及其他性质类似的技术资料。
（iv）“工程量清单”指构成投标书一部分并已标价填好的工程量清单。
（v）“投标书”指承包人根据合同规定为实施并完成本工程及其缺陷修复而向雇主提出并为中标通知书所接受的报价书。
（vi）“中标通知书”指雇主对投标书的正式接受。
（vii）“合同协议书”指第9.1款所述的合同协议（如果已签订）。
（viii）“投标书附件”指合同条件中所附的投标书后的附件部分。
（c）(i)“开工日期”指承包人接到工程师根据第41条规定签发的开工通知书的日期。
（ii）“竣工时间”指从开工之日算起按合同规定（或根据第44条而延期）完成施工或工程施工并通过竣工检验的用的时间。
（d）(i)“竣工检验”指合同规定的检验，或经工程师和承包人另有协议的其他检验。这些检验应由承包人在雇主接收本工程或其任何区段或部分工程之前完成。
（ii）“接收证书”指根据第48条规定签发的证书。
（e）（i）“合同价格”指中标通知书中写明的，完成工程实施及其缺陷修复而按照合同规定应支付给承包人的金额。
（ii）“保留金”指雇主根据第60.2款（a）规定保留的所有款项的累计金额。
（f）(i)“工程”指永久工程和临时工程，或视具体情况指两者中任何一个。
（ii）“永久工程”指根据合同规定拟实施的永久性工程（包括设备）。
（iii）“临时工程”指在实施和完成工程及其缺陷修复工作中所需的各种临时性工程（不包括承包人的设备）。
（iv）“设备”指预定构成永久工程或其一部分的机械、仪表和类似装置。
（v）“承包人设备”指为施工和完成工程以及修复工程内缺陷所需的全部设备和各种器具（临时工程除外），但不包括已成为或将成为永久工程的设备、材料和其他物品。
（vi）“区段”指合同内专门确定作为区段的工程部分。
（vii）“现场”指由雇主提供进行工程施工的场所，及在合同中可能具体指定为现场组成部分的其他任何场所。
（g）（i）“费用”指现场内外发生或正在发生的全部正常开支，包括日常管理费和其他正当分摊的开支，但不包括利润提成。
（ii）“天”指日历日。
（iii）“外币”指工程所在国以外的其他国家的货币。
（iv）“书面函件”指手写，打或打印的函件，包括电传、电报和传真。
标题和旁注
1.2本合同条件的标题和旁注不作为合同的一部分，在合同条件或合同本身的解释中也不应考虑这些标题旁注。
解释
1.3凡指“当事人”或“当事各方”的词应包括公司、股份有限公司及具有法人资格的任何组织。
单数和复数
1.4仅表示单数形式的词也包括复数含义，视上下文要求而定，反之亦然。
通知、同意、批准、证明和决定
1.5除合同另有规定外，凡合同条款规定要由某人给出或发布任何通知、同意、批准、证书和决定时，均应是书面的。并相应地采用“通知”、“证明”或“决定”等词。任何这类同意、批准、证书或决定都不应被无理扣压或拖延。
工程师和工程师代表
工程师的责任和权利
2.1 （a）工程师必须履行合同规定的职责。
（b）工程师可以行使合同中规定的或合同必然暗示的权力，但是，如果雇主任命工程师的条款规定，要求工程师在行使上述权力前必须取得雇主的专门批准，则此要求应详细列入本合同条件第ⅱ部分中，进而认为，工程师所行使的权力都已取得了雇主必要的批准。
（c）除在合同中有明确的规定外，工程师无权解除合同规定应由承包人所尽的任何义务。
工程师代表
2.2工程师代表应由工程师指定，并对工程师负责。工程师代表履行和行使工程师按第2.3款可能委托给他的职责和权力。
工程师权力的委托
2.3工程师可以随时将任何已授予工程师的责任与权力委托给工程师代表，并可以随时撤回这种委托。任何这种委托和撤回委托必须写成书面文件，而且只有将文件副本送给雇主和承包人后才能生效。工程师代表根据上述的委托向承包人发出的任何函件，都和工程师发出的具有同等效力，但是，
（a）工程师代表由于疏忽未能对某一工程，材料或设备提出否定意见，不影响工程师对这一工作，材料或设备提出否定意见，并发出纠正指令的效力。
（b）如果承包人对工程师代表的任何函件有疑问，他可将该疑问提交工程师，而工程师应对此函件内容做出确认，否定或更改。
助理的任命
2.4工程师或工程师代表可以任命任何数量的人员协助工程师代表完成第2.2条款规定的工程师代表的任务。工程师或工程师代表应向承包人通知上述人员的姓名、职责和权力范围。上述助理无权向承包人签发任何指令，除非此类指令对他们履行本身职责和保证他们能够按合同规定对材料、设备或工艺质量进行验收是必不可少的。他们任何人为了上述目的发出的任何指令都应认为是工程师代表已经给出的。
书面指令
2.5工程师发出的指令必是书面的。但如果由于某种原因、工程师认为有必要发出任何口头指令，则承包人必须执行此口头指令。工程师口头指令的书面确认无论是在该指令执行之前或之后，都应认为是本款含义之内的指令。如果承包人在7天之内以书面形式就工程师的任一口头指令，向工程师提出确认，而工程师在7天之内没有以书面形式驳回上述确定，则该指令应该视为是工程师的指令。
工程师要行为公正
2.6凡是合同要求工程师以下列方式行使职权时：
（a）作出决定，表示意见或同意；或
（b）表示满意或批准；或
（c）确定价值；或
（d）所采取的行动可能影响雇主或承包人的权利和义务时，工程师应根据合同规定，考虑各方面情况，公正地行使上述职权。任何上述决定，意见、同意、表示满意、批准、确定价值或采取行动，都可以按照67条规定予以公开、复查或修改。
转让和分包
合同的转让
3.1没有雇主的事先同意（尽管有第1.5款规定，这种同意必须由雇主自行决定），承包人不得将本合同或其任何部分，或本合同中及名下的任何收益和利益转让给他人，但下列情况除外：
（a）按合同规定支付给承包人指定银行托管的属于工将属于承包人的任何款项；或
（b）将承包人从其他有责任的当事各方取得减轻损失的补偿金的权力转让给其担保人（在担保人已经免除了承包人损失或债务的情况下）。
分包
4.1承包人不得将整修工程分包出去。没有工程师事先书面同意承包人不得将工程的任何部分分包出去，除非合同另有规定。承包人即使取得上述同意也不应解除合同规定的承包人的任何责任和义务。对于任何分包人、分包人代理人、雇员或工人的行为，违约和疏忽，承包人应完全负责，并应视为承包人自己及其代理人，雇员或工人的行为，违约或疏忽。
但是，承包人在下述事项上，不必要求取得工程师的书面同意：
（a）提供劳务；或
（b）按合同规定的标准购买材料；或
（c）将工程的任何部分分包给合同已指名的分包人。
分包人的义务转让
4.2如果某一分包人已对承包人承担了工程施工或提供货物、材料、设备及服务的责任期限超过了合同规定的缺陷责任期时，则在该缺陷责任期终止后，承包人应根据雇主的要求，由雇主付手续费，向雇主转让分包人在超出缺陷责任期的剩余责任期限承担的义务而带来的利益。
合同文件
语言和法律
5.1在合同条件第ⅱ部分中写明：
（a）用以拟定该合同的一种或几种语言；以及
（b）适用于该合同，并据此对该合同进行解释的法律是何国或何州的法律。如果上述合同文件是用一种以上的语言拟定的，则据此解释和说明该合同的那种语言也应在本合同条件第ⅱ部分中予以指定，作为本合同的“主导语言”。
合同文件的优先次序
5.2组成合同的几个文件应该认为是彼此互为解释的，但在出现含糊或互不一致的情况下，工程师应该向承包人发出有关指令，以便对此做出解释和调整。在这种情况下，除非合同另有规定，组成合同的几个文件的优先次序应依次如下：
（1）合同协议书（如果已签订）；
（2）中标通知书；
（3）投标书；
（4）本合同条件第1部分；
（5）本合同条件第1部分；及
（6）构成本合同组成部分的其他任何文件。
图纸和文件的保管与提供
6.1图纸应仅由工程师单独保管，但免费提供两复印件给承包人。
承包人需要更多的复印件时，应自费复制。除非为了本合同目的而需要外，雇主或工程师提供的图纸、技术规范和其他文件，未经工程师的同意，承包人不得转给第三方使用或与第三方交流。发给缺陷责任期终止证书时，承包人应将合同规定提供的所有图纸、技术规范和其他文件退还给工程师。
承包人应向工程师提供根据第7条规定由承包人提交，并经工程师批准的全部图纸、技术规范和其他文件的复印件四份，同时对无法用复印机复制达到同等标准的资料提供一份可复制的副本。此外，工程师可以根据雇主的需要，书面要求承包人提供更多的这类图纸、技术规范和其他文件的复印件，费用由雇主自理。
一份图纸保存在现场
6.2向承包人提供或由承包人提供的图纸，应由承包人在现场保存一份，以做便随时提供给工程师和任何由工程师书面委派的其他人员检查和使用。
工程进度干扰
6.3工程师如果未在合理的时间发出进一步需要的图纸和指令，就有可能延误或干扰工程的计划和进度，则承包人应向工程师发出通知，并将一份副本呈交雇主。该通知应包括所要求的图纸或指令，需要的进帐和时间，以及如果延误则有可能造成工程进度的拖延或干扰等详细说明。
图纸延误和延误所造成的费用
6.4 如果由于工程师未曾或未能按照第6.3款规定在合理时间内发出承包人按上条通知所要求的图纸或指令，而使承包人蒙受进度延误和（或）造成费用的增加，则工程师在与雇主和承包人协商后，要作出以下决定：
（a）按照第44条规定，承包人可以延长工期；
以及（b）在合同价格上增加的上述费用金额；并且要相应地通知承包人，并将一份副本呈交雇主。
承包人未能提交图纸
6.5 如果工程师不能发出图纸或指令，其全部或部分原因是由于承包人未能提交按照合同规定应该提交的图纸、技术规范或其他文件，则工程在根据第6.4款规定作出决定时，应该将承包人这种失误因素考虑在内。
补充图纸和指令
7.1 为使工程正确施工、完成及修复本工程内的缺陷，工程师应有权随时向承包人发出所需的补充图纸和指令。承包人应按此执行，并受其约束。
承包人设计的永久工程
7.2 合同明文规定由承包人设计部分永久工程时，则承包人应将以下文件提交给工程师批准：
（a）为使工程师对该设计的适用性和完备程度感到满意而需要的图纸、技术规范、计算书和其他资料；以及
（b）已竣工的永久工程的使用和维护手册及永久工程的竣工图纸、其详细程度应使雇主能够使用、维护、拆卸、重装及调整该永久工程。只有当上述使用维护手册与竣工图纸一起交出并经工程师批准，才能认为该工程已竣工，可按第48条进行接收。
不受批准影响的责任
7.3 工程师根据第7.2款规定所发的批准并不解除承包人按合同应负的责任。
一般义务
承包人的一般责任
8.1根据合同的各项规定，承包人要细心和勤奋的进行设计（在合同规定的范围内），实施和完成修复工程及修复工程任何缺陷，承包人应当提供上述设计、实施和完成工程及其缺陷修复所需的全部监督管理，劳力、材料、设备、承包人装备和其他物品，不论是临时性或永久性的，只要上述各项在合同内有规定或暗示的要求，皆应及时提供。
现场作业和施工方法
8.2承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、稳妥性和完全性完全负责。但是，承包人对不是他所制订的永久工程的设计或规范，或者任何临时工程的设计或规范，不应承担责任（但合同中写明的或可能另有协议者除外）。如果合同明确规定部分永久工程应由承包人设计、则尽管有工程师的任何批准，承包人仍应对该部分永久工程完全负责。
合同协议书
9.1如果雇主有此要求，承包人应同意签定并履行合同协议书，其格式需按照本合同条件所附的格式，必要时可作修改。准备与完成合同协议书的费用同雇主承担。
履约担保
10.1如果合同要求承包人为其正常履行合同取得担保时，承包人应在收到中标通知书后28天内，按投标书附件中注明的金额取得担保，并将担保证书提交给雇主。承包人向雇主提交担保证书时，应将此事通知工程师。担保证书应采用本合同条件附件中的格式或雇主和承包人双方同意的其他格式。提供担保的单位应由雇主批准。除非合同另有规定，执行本款时所需的费用应由承包人承担。
履约担保的有效期
10.2履约担保的有效期，要到承包人按照合同要求实施和完成工程并修复工程中任何缺陷之后为止。根据第62.1款规定发出缺陷责任终止证书后、即不应对此项担保再提出任何索赔。此担保证书应在上述缺陷责任终止证书发出14天内归还给承包人。
履约担保项下的索赔
10.3雇主在对履约担保提出索赔要求之前，在任何情况下都应通知承包人说明有关此索赔要求所涉及承包人违约的性质。
现场考察
11.1 在承包人送交投标书之前，雇主应向承包人提供由雇主或雇主代表根据有关该项工程的勘察所取得的水文及地表以下状况的资料，但是承包人应对他自己就上述资料的解释负责。应该认为承包人对现场和其周围环境以及与之有关的可得到的资料已经进行了考察和检查，并在投标前对以下几点已经自行查明（已考虑到费用和时间的实际可能）：
（a）现场的地形和性质，包括地表以下的状况；
（b）水文和气候条件；
（c）实施和完成工程和修复工程内任何缺陷所需做的工作和材料的性质和范围；以及
（d）进入现场的方法和承包人可能需要的住宿供应条件。总之应认为承包人对止述可能对其投标有影响或起作用的风险，意外及其所有情况必要的资料。
应认为，承包人的投标书是以雇主已经备有的资料和他自己进行的所有上述考察和检查为依据的。
投标书完备性
12.1应认为承包人在投标前对自己的投标书和工程量清单中开列的各项费用和价格的正确性与完备性。除在合同中另有规定外，上述文件应包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括在提供货物，材料、设备或服务的义务，以及需支付暂定金额的不可预见工作的义务），以及为实施和完成该工程修复工程缺陷所必需的一切事物。
不利的障碍或自然条件
12.2在施工期间，承包人如果遇到不属于现场气候条件的障碍或自然条件，而且承包人认为这些障碍或条件是一个有经验的承包人不能合理预见的，则承包人应立即就此向工程师发出有关通知，并将一份副本呈交雇主。工程师收到该通知后如果认为该障碍或条件不可能为一个有经验的承包人所合理预见，则工程师在与雇主和承包人协商后应作出以下决定：
(a)承包人按照第44条规定可延长工期；以及
(b)承包人因这种障碍或条件而不能造成的费用金额。该费用金额应加到合同价格上。应将上述决定通知承包人，并将一份副本呈交雇主。做出上述决定时，应该考虑工程师为此可能发给承包人可能已经采取的被工程师接受的合理而又恰当的措施。
工程要符合合同要求
13.1除非在法律上和客观上不可能实现，承包人应严格按照合同规定实施和完成工程并修复工程内任何缺陷，达到使工程师满意的程度。承包人应该严格遵守与执行工程师对涉及或有关工程的任何事件（无论这些事件在合同中写明与否）所作的指令。承包人应只从工程师或者按照第2条的规定，从工程师代表处取得各项指令。
工程进度计划的提交
14.1承包人在接到中标通知书后，应在本合同条件第ⅱ部分规定的时间内，向工程师提交一份格式和详细程度均符合工程师规定的工程进度计划，以便工程师审定同意。如果工程师提出要求，承包人还应随时以书面形式提交一份有关承包人为完成本工程而建议采用的施工安排和施工方法的说明，以备工程师查阅。
修订的工程进度计划
14.2无论何时，如果工程师认为工程的实际进度不符合根据第14.1款已经同意的工程进度计划，根据工程师的要求承包人应拟定一份修订的工程进度计划，表明其对工程进度计划所作的必要的修改，以保证在竣工期内完成本工程。
现金流动估算的提交
14.3承包人在接到中标通知书后，应在本合同条件第ⅱ部分规定的时间内，向工程师提交一份按照合同规定承包人有权得到的全部金额的详细的现金流通估算表，以备工程师查阅。其后如果工程师要求承包人提供修订的季度现金通估算表，承包人必须满足工程师的这一要求。
不解除承包人的义务或责任
14.4承包人向工程师提交上述工程进度计划，或向其提供的总说明或现金流动估算，并取得工程师的同意，并不解除根据合同规定承包人应负有的义务或责任。
承包人的监督
15.1在工程实施期间以及其后工程师认为必要的一段时间内，为使承包人正确地履行合同义务，承包人应提供一切必要的监督。承包人或一名经工程师（该批准可随时撤回）有资格的授权代表，必须用其全部时间进行本工程的监督，此授权代表应代表承包人接受工程是不同的 指令，或执照第2条的规定接受工程师代表的指令。
如果工程师撤回了对承包人代表的，承包人在接到该撤回通知后，考虑下文中提及的撤换人员的要求，应尽快地将该代表调离本工程，以后也不再雇用该代表担任本工程任何职务，并同时委派另一名经工程师批准的代表接替了包人的雇员。
16.1承包人应向现场提供为实施和完成工程及修复工程缺陷有关的下述人员：
（a）在本行业中技术熟练、经验丰富的技术助理及有能力进行正确工程监督的工长和领工。
（b）为了保证承包人正确而及时地履行合同义务所需要的熟练技工、半熟练技工及非熟练工人。
工程师有反对
工程师应有权反对并要求承包人立即从工程中撤换那些由承包人提供的，但工程师认为是行为不轨或不能胜任工程或玩忽职守的任何人员，以及工程师认为在现场工作不合格的人员，而且上述从本工程撤掉的人员，应尽快更换成称职的并经工程师批准的人员。
放样
17.1承包人应；
（a）根据工程师书面给定的原始基准点、基准线和基准标高，负责对本工程进行准确的放样工作；
（b）根据上述基准，对本工程各部分的位置、标高、尺寸及其轴线的正确性负责；以及
（c）提供与上述职责有关的所有必要的仪器、机具和人力。
在本工程进展过程中的任何时候，如果本工程的任何部分的位置、标高、尺寸或轴线方面出现差错，当工程师要求对此进行纠正时，承包人应自费纠正这些差错，直到工程师满意为止。如果这些差错是现书面提供的数据不正确所致，则工程师应根据第52条规定，确定合同价格的增加额，并相应地通知承包人，同时呈交雇主一份副本。工程师对任何放样，或任何轴线，或标高的核查，决不应负的责任。承包人应该仔细保护和保持一切水准点、龙门桩、浊桩和工程放样用的其他标志。
钻孔和勘探性开挖
18.1本工程施工期间，无论何时，如果工程师要求承包人探孔取样或者进行勘探开挖，除非在工程量清单中已经含有这类工作的一个支付项目，或含有关于这类工作的暂定金额、否则此项要求应由工程师按第51条发出指令。
安全、可靠和环境保护
19.1在工程施工、竣工及修补工程缺陷的整修过程中，承包人应当：
（a）高度重视所有取得现场工作权利的人员的安全，使现场（在承包人的管理下）和本工程（包括尚未完成或未被雇主占用）保持井然有序，以免使上述人员发生人身事故；
（b）为了保护本工程，或为了保障公众与他民人的安全和方便，在确有必要的时间和地点，或当工程中任何合法的主管机构提出要求时，自费提供和维护全部照明、护栅、围栏、警告牌及看守；
（c）采取一切合理措施保护现场内外的环境，避免由于承包人的操作方法引起的污染、噪音或其他原因造成的对人身的伤害或公众或 财产的伤害或妨碍。
雇主的责任
19.2如果雇主按照第31条的规定，自行雇用工人在现场工作，则雇主在进行这一工作时应该：
（a）充分关注所有授权在现场工作的全体人员的安全；以及
（b）使现场保持井然有序，以免对这些人员的安全造成威胁。如果按照第31条规定，雇主可在现场雇用其他承包人，则雇主应同样要求在现场雇用的其他承包人注意安全和避免危险。
工程的照管
20.1从开工之日起，直到整个工程交接证书签发之日为止，承包人应全面负责照管本工程及用于或安装在本工程中的材料和设备，此后，上述照管即交给雇主。但是：
（a）如果工程师就永久工程的任何区段或部分分发了交接证书，则从交接证书签发之日起承包人应立即停止对该工程区段或部分的照管，此时该区段或部分的照管责任应移交给雇主；以及
（b）承包人应对他在缺陷责任承担的尚未完成的本工程及用于和安装在本工程内的材料和设备的照管负完全负责，直到根据第49条规定，将该未完成工程完工为止。
20.2在承包人负责照管期间，如果本工程或其任何部分，或用于或安装在本工程内的材料或设备发生任何损失或损坏，不论出于什么原因，除第20.4款规定的风险外，承包人均应自费弥补上述损失或损坏，以便使永久工程在各方面都符合合同的规定和使工程师满意。为了履行第49条和第50条规定的义务，承包人在进行任何作业的过程中由他造成的对本工程的任何损失或损坏时，应自负其责。
由于雇主的风险所造成的损失或损害
20.3由于第20.4款规定的任何一种风险造成的、或与其他风险合并造成的任何上述损失或损坏，承包人应该在工程师要求时或其范围内修补损失或损坏。工程师应按照第52条规定，决定合同价格的增加额，相应地通知承包人，并将一份副本呈交雇主。在若干种风险合并造成损失或损坏的情况下，任何上述决定都应考虑承包人和雇主双方按比例承担的责任。
雇主的风险
20.4雇主的风险包括：
（a）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外国敌人的行动；
（b）叛乱、革命、暴动、军事政变或篡夺政权或内战；
（c）由于任何核燃料或核燃料燃烧后的核废物、或有放射性的有毒炸药、或任何爆炸性核装置或其核成分的其他危险性质引起的电离辐射或放射性污染；
（d）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置引起的压力波；
（e）暴乱、骚动或混乱，但纯系承包人或其分包人雇用人员由本工程施工引起的骚动混乱除外；
（f）除合同规定者外，永久工程的任何区段和部分确因雇主使用或占用而造成的损失或损害；
（g）本工程设计不当引起的损失或损坏，但承包人提供的或承包人负责设计的任何部分除外；
（h）一个有经验的承包人通常不可能预见并采取措施加以预防的任何一种自然力的作用。
工程和承包人装备的保险
21.1 第20条规定的承包人和雇主的义务和责任不受限制的条件下，承包人应：
（a)给本工程、连同用于工程内材料和设备进行保险，达到全部重置成本；
（b）另加上述重围成本15%的附加费，或本合同条件第ⅱ部分可能规定的附加费用，以补偿包括业务费、工程任何部分拆除和运走及碎料清除费用在内的损失或损害修复的任何附加费用和其连带费用；
（c）给承包人已经运到现场的承包人设备和其他物品保险，保险金额足以供其在现场的重置。
保险范围
第21.1款的（a）和（b）两项中的保险应该是承包人和雇主的联合名义保险，并应包括：
（a）给雇主和承包人保险除第21.4款规定以外的，任何原因产生的一切损失或损坏，时间应从在现场开始施工起到给本工程或某一区段或基某一部分（根据具体情况）签发相应的交接证书之日止，以及
（b）由承包人负责的；
（i）在缺陷责任期间，对缺陷责任期开始之前由于某一原因造成的损失或损坏；以及
（ii）在承包人为履行第49和50条规定的义务而进行的任何作业过程中所蒙受的损失或损坏。
对未能收回金额的责任
21.4 在第21.1款中，保险公司不负责包括由下列原因引起的损失或损坏；
（a）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外国敌人的行动；
（b）叛乱、革命、暴动、军事政变或篡夺政权或内战；
（c）任何核燃料或核燃烧后的核废物、或有放射性的有毒炸药、或任何爆炸性核装置或其核成分的其他危险性质引起的离子辐射或放射性污染；
（d）以音速或超音速飞行的飞机或其飞行装置起的压力波。
人身和财产的损害
22.1 除合同另有规定以外，承包人应保障雇主免予承担下述原因产生的全部损失或索赔：
（a）任何人员死亡或致伤；或
（b）上述人员的作废或财产的损害是在实施和完成本工程及修复工程中任何缺陷的过程中发生或引起的，并应保障雇主免于承担与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指挥费及其他开支，但按第22.2款所限定的情况属于例外。
例外
22.2 在第22.1款中所指的“例外”是：
（a）本工程或本工程的任何部分所永久使用或占用的土地；
（b）雇主在任何土地之上、之下、之内或越过其间实施本工程或本工程任何部分的权利；
（c）按照合同规定实施和完成工程或修补其任何缺陷所导致的，无法避免的对财产的损害；
（d）由雇主、其代理人、雇员或不是该承包人所雇用的人员或其他承包人的任何行为或疏忽所造成的人员作废或财产损失或损害，或与此有关的任何索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指挥费及其他费用，或当承包人、其雇员或代理人也对伤害或损坏负有部分责任时，公正而合理地按雇主、其雇员或代理人或其他承包人对上述伤害或损坏应负的不同 程度的责任而确定的上述伤害或损坏的相应部分。
由雇主赔偿
22.3 雇主应保障承包人免于承担第22.2款所述的例外情况中所规定的有关一切索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指挥费及其他费用。
第三方保险
(包括雇主的财产)
23.1 在第22条规定的承包人和雇主助义务和责任不受约束的条件下，承包人应以承包人和雇主联合名义对因履行合同而产生的任何财产(本工程除外)的损失或伤害，或任何人(非第24条所规定的)的死亡或致伤所负的责任进行保险，但第22.2款中(a)(b)t (c)项所限定的情况例外最低保险额
23.2上述保险至少是投标书附件中所规定的金额。
相互责任
23.3 保险单应包括相互责任条款，使该保险适用于被分别保险的承包人和雇主。
工人事故或致伤
24.1 雇主对承包人或任何分包人雇用的任何工人或其他人员的任何伤害或补偿支付不负责任，除非事故或致伤是由于雇主、其代理人或雇员的任何行为或过失所造成的。承包人应保障并持续保障雇主不承担除上述应由雇主负责以外的一切伤害赔偿和补偿以及与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其他费用。
工人事故的保险
24.2 承包人应对他为此工程雇用的任何人员进行上述责任进行保险，并应对本工程中雇用的任何人员的全部期间持续地进行上行保险，并应对本工程中雇用的任何人员的全部期间持续地进行上述人员的责任进行了保险，使雇主根据保险单得到保障，则本款前述的承包人的保险义务即得到履行。但在需要时，承包人应要求上述分包人向雇主出示此项保险的保险单及本期保险金的支付收据。
保险的证明和条款
25.1 承包人应在现场开工前向雇主提供证明，证明合同规定的保险已经生效，并在开工之日后的84天之内向雇主提供保险单。承包人向雇主提供这种证明和保险单时应将此情况通知工程师。这种保险单必须与发出中标通知书之前同意的总的保险条件相一致，承包人应与承保人一起负责使其根据雇主认可的保险条件所投的所有保险生效。
完备的保险额
25.2 承包人应通知承保人有关工程施工的性质、规模或计划方面的改变，始终使保险额符合合同条件的要求，以及在必要时应向雇主出示生效的保险单和保险金的支付收据。
对承包人未办保险的补救办法
25.3 如果承包人未按合同规定办理所需的任何保险并保持有效，或未能在第25.2款规定的期限内向雇主提交各项保险单，则在此种情况下，雇主可以对上述各项投保且保持其生效，并支付为此目的可能需要的任何保险金，并随时从任何应付或可能到期应付给承包人的款项中扣除所付的上述费用，或视为到期债款向承包人收上述费用。
遵守保险单的条件
25.4 如果承包人或雇主未能遵守根据合同生效的保险单规定的条件，一方应保护另一方不受由于此类失误而造成的全部损失和索赔。
遵守法令、规章
26.1 承包人应在各个方面，包括发出一切通知和支付所有费用，遵守下列规定：
(a)国家或州的任何法令、法规、或其他法律、或任何条例、或涉及本工程的实施和完成及工程中任何缺陷的修补的任何当地或其他当局的地方法规；以及
(b)产权或权利受到或可能受到本工程任何影响的公共团体及公司的规章制度。
而且承包人应保证雇主免于承接由于违反任何上述规定的各种罚款和责任。但雇主应负责取得为了施工所需的任何规划、分区规划或其他类似的许可，并且应该根据第22.3款规定对承包人给以补偿。
27.1 在工程现场发现的所有化石、硬币、有价值的物品或文物、结构物以及具有地质或考古价值的其他遗迹或物品等，就雇主和承包人之间而言，应认为是属于雇主的绝对财产。承包人应采取合理 预防措施，防止其工人或其他任何人员移动或损坏任何这些物品，并且一但发现这些物品，应在移动之前立即通知工程师，并执行工程师关于处理上述物品的指令。如果因执行这些指令使承包人的工期受到延误或引起费用增加，则工程师在与雇主和承包人适当协商后应确定：
(a)按照第44条规定承包人应得以延长工期；以及
(b)应加到合同价格上的这部分费用款额，并应相应地通知承包人及呈送雇主一份副本。
专利权
28.1 承包人应保护和保障雇主免于承担由于本工程所用的或与本工程有关的任何承包人的装备、材料或设备方面侵犯任何专利权、商标或其他受保护的权利而引起的索赔与诉讼费用，并应保护和保障雇主免于承担由此导致或与此有关的一切损害赔偿、诉讼费、指控费和其他费用。但凡是因遵守工程师提供的设计或规范而引起的这种违反例外
矿区使用费
28.2 除另有规定外，承包人应支付获得本工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他各种材料的一切吨位费和其他矿区使用费、租金及其他支出或补偿费(如果有)。
对交通和财产的干扰
29.1在符合合同要求所许可的范围内，实施和完成工程及修补工程中任何缺陷所需的一切作业，在进行时均不应对下列方面有必要的和不适当的干扰：
(a)公众的方便：或
(b)公用道路或私人道路以及通往属于雇主或任何他人所有的财产的人行道的进出、使用或占用。
承包人应保护并保障雇主免于承担由承包人负责的上述事项所导致的或与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指挥费及其他费用避免道路损坏
30.1 承包人应采取一切合理的措施防止承包人或其任何分包人的任何运输车辆破坏或损伤通往现场的道路或桥梁，尤其应当选定运输线路，选用运输车辆，限制和分配载运重量，从而使材料、设备、承包人装备或临时工程在运进或运出现场时所出现的任何此类特殊交通运输尽可能合理地受到限制，使上述道路和桥梁不致造成任何不必要的损坏和损伤。
承包人设备或临时工程的运输
30.2 除合同另有规定外，在通向现场的路线上，承包人应负责加固任何桥梁，或改善任何道路，并支付其费用，以便利承包人设备或临时工程的运输。承包人应该使雇主不承担因这种运输造成的任何道路或桥梁损坏的一切索赔，包括直接向雇主提出的此类索赔，并应该协商和支付纯粹因为此类损坏而引起的一切索赔。
材料或工程设备的运输
30.3 尽管有第30.1款规定，如果在通向现场的路线上或进场有关的路线上因运输材料或设备引起任何桥梁或道路的损坏，承包人在得知这类损坏后，或收到有权索取这种索赔的主管机构的索赔要求后，应立即通知工程师，并给雇主一份副本。凡根据任何法律和规章，要求材料或设备的承运人赔偿道路主管机构的损害，则雇主对与此有关的任何诉讼费、指控或其他费用不负责任。如果没有上述法律规定，雇主应该通过协商解决，并支付所有应付的费用，并保证承包人不承担与此有关的一切索赔、起诉、损害赔偿、诉讼费、指控费及其他开支。但是，如果工程师认为上述索赔的全部或一部分实属承包人未能遵守和履行第30.1款规定的承包人义务所造成的，则工程师在与雇主和承包人适当协商后，对确属此类失误的该部分费用应由承包人偿还雇主，而且可以由雇主从任何应付或到期应付雇主一份副本。如果需要通过谈判解决时，雇主应通知承包人，凡应由承包人支付的任何款项中扣除上述费用，工程师应相应地通知承包人，并给雇主一份副本。如果需要通过谈判解决时，雇主应通知承包人，凡应由承包人支付的任何款项，雇主应与承包人协商之后再达成此项解决协议。
水运
30.4 在工程性质要求承包人使用水路运输的情况时，本条上“运输工具”一词的含意包括船舶，因而本条中上述各款的规定同样有效。
为其他承包人提供机会
31.1 按照工程师的要求，承包人应向下列人员提供一切合理的机会：
(a)雇主所雇用的其他承包人和工人。
(b)雇主的工人；
(c)在现场或现场附近实施本合同未包括的任何工作，或为了实施雇主可能签订的与本工程有关或附属于本工程的合同而雇用的任何合法机构的工人。
为其他承包人提供便利
31.2根据第31.1款的规定，如果工程师提出书面要求，承包人应该：
(a)供其他承包人、雇主或任何此类机构使用由承包人负责维修保养的任何道路或通道；或
(b)允许上述人员使用现场上的临时工程或承包人的设备；或
(c) 为上述人员提供任何性质的其他服务；
工程师应根据第52条规定，确定合同价格的增加额，并相应地通知承包人，同时将一份副本呈交雇主。
承包人保持现场整洁
32.1 在工程实施期间，承包人应合理地保持现场不出现不必要的障碍物，将任何承包人设备和多余材料妥善处置和贮存，并将任何废料、垃圾及不再需要的临时工程从现场清除、拆除并运走。
竣工时的现场清理
33.1 在签发交接证书时，承包人应从交接证书所涉及的那部分现场清除并运出一切承包人的设备、剩余材料、垃圾和各种临时工程，并保持整个现场和工程的整洁，达到工程师满意的使用状态、但是，在缺陷责任期结束之前承包人有权在现场保留为完成缺陷责任履行各项义务所需的材料、承包人的设备和临时工程。
劳务
职员和工人的雇用
34.1 除合同另有规定外，承包人应自行安排一切从当地或其他来源的职员和工人的雇用，以及负责支付上述人员的劳务、住屋、膳食与交通费用。
劳务和承包人装备的统计表
35.1 如果工程师提出要求，承包人应随时向工程师提交一份详细的统计表，统计表的格式和其间隔时间应符合工程师的要求，写明承包人在现场雇用的职员和各种等级的工人人数，以及工程师要求的有关承包人设备的资料。材料、设备和操作工艺。
材料、设备和操作工艺的质量
36.1 一切材料、设备和操作工艺均应该是：
(a)为合同所规定的相应类级，并符合工程师指令要求；以及
(b)随时按工程师的要求，在制造、装备或准备地点、或在现场，若在合同中可能规定的其他地点或若干地点，或在上述所有地点或其中任何地点进行检验。
为了对任何材料或设备进行检查、测量和检验，承包人应提供一切正常需要的协助、劳务、电力、燃料、库房、仪器、并应在材料用于本工程之前，提供材料样品，按照工程师的选择和要求，进行检验。
样品费用
36.2 如果检验属于下列情况，则进行任何检验的费用由承包人负担：
(a)在合同中明确指明的或规定的；或
(b)在合同中已特别指出的(仅限于一项荷载试验或一项旨在确认任何已竣工或部分竣工的工程的设计是否达到预定目的的检验)并作出足够详细的说明，使承包人能在其投标书中报价或便于报价的。
未规定的检验费用
36.4 如果工程师所要求做的任何检验为：
(a)合同未曾指明或规定的；或
(b)(在上款所述情况下)没有特别指出的；或
(c)(虽已指明或规定)工程师所要求做的检验是在被检验材料或设备的制造、装配、准备地点以外的任何其他地点去进行。
如果在上述任一情况下所要求的检验表明操作工艺或材料没有符合合同规定和使工程师满意，则检验费用由承包人承担，但是在任何其他情况下，则应按第36.5款的规定处理。
未规定的检验由工程师决定
36.5 根据第36.4款的规定，凡该款适用之处，工程师应在与雇主和承包人适当协商后确定：
(a)根据第44条规定承包的应得的延长工期，以及
(b)应该加到合同价格上的上述费用款额，并应相应地通知承包人，同时将一份副本呈交雇主。
作业的检验
37.1 工程师及授权的任何人在任何合理的时间均应能够进入现场，以及制造、装配或准备材料和设备的所有车间或场所，承包人应为他们有权进入上述场所提供一切便利和协助。
检查和检验
37.2 在材料和设备制造、装配或准备过程中，工程师有权检查和检验按合同提供的材料和设备。如果材料和设备在不属于承包 人的车间或场所制造、装配或准备，则承包人应使工程师获准在这些车间或场所进行上述检查或检验。上述检查或检验并不能解除承包人对合同所承担的任何义务。
检查和检验日期
37.3 承包人应该同工程师商定检查或检验合同规定的任何材料或设备的日期和地点。工程师至少应提前24小时通知承包人关于他将执行检查或参加检验的意向。如果工程师或其正式授权的代表未能在商定的日期出席，则在工程师没有另外发出指令的情况下，承包人可以进行检验，而且应该认为这一检验是在工程师在场的情况下完成的。承包人应立即向工程师提交检验数据的正式证明的副本。如果工程师没有参加检验，他应承认上述检验数据为准确的读数。
拒收
37.4 如果未能准备好在第37.3款商定的时间和地点进行材料或设备的检查或检验，或工程师根据本条的检查或检验的结果，确定材料或设备有缺陷或不符合合同要求，工程师可以拒收材料或设备，并将此情况立即通知承包人，通知应说明工程师拒收的原因。承包人应立即修补缺陷，或保证被拒收的材料或设备符合合同的规定。如果工程师要求在同样条件下进行或重做被拒收材料或设备的检验，则重复检验所造成的全部费用由工程师在与雇主和承包人适当协商后确定，然后由雇主从承包人处收回，也可以从任何应付或到期应付给承包人的款项中扣除上述费用。工程师应相应地通知承包人，将一份副本呈交雇主。
独立的检验
37.5 工程师可将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验人进行。按照第2.4款的规定，任何此类委托应该是有效的，为此该独立检验人应该视为工程师助理。工程师应将这种委派的通知书(在14天前)，交给承包人。
覆盖前的工程
38.1 没有工程师的批准，工程的任何部分均不得覆盖或掩蔽，承包人应保证工程师有充分的机会对将予以覆盖可掩蔽的工程的任何部分进行检查或测量，以及将本工程任一部分修筑在基础上之前，对该基础进行检查。无论何时，当任一部分工程或基础已经或即将为检查做好准备时，承包人应及时通知工程师，工程师应立即参加上述工程的检查和量测，或基础的检查，并且不得无故拖延(除非工程师认为没有必要检查，并就此通知承包人外)。
剥开和开孔
38.2 承包人应按工程师任何时候发出的指令，剥开工程的任何一部分，在其内部或其内部开孔，并负责使该部分恢复原状。如果该部分已经根据第38.1款要求已予覆盖或振荡，并经查明，其施工被认为符合合同规定，则工程师在与雇主和承包人适当协商后，应确定剥开或在其内部或贯穿其内部开孔以及恢复原状的费用，并应将此费用加到合同价格上，然后相应地通知承包人，并呈交对下述事项给雇主一份副本。
不合格工程、材料或设备的拆运
39.1 工程师有权随时对下述事项发出指令
(a)根据指令规定的时间内一次或几次将工程师认为不符合合同规定 任何材料或设备从现场运走；
(b)用合格适用的材料或设备取代；以及
(e)尽管先前已经对其进行过任何检验或已在预期中支付，但工程师认为由于：
(i)材料、设备或操作工艺；或
(ii)承包人的设计或承包人负责的设计不符合合同规定的任何工程予以拆除，并彻底地重新施工。
承包人不执行指令的违约
39.2 如果承包人一方在指令规定的时间内(如果在指令中没有规定时间，在一段合理的时间内)不执行上述指令而违约，则雇主有权雇用他人执行该项指令，并向其支付有关费用。所有由此造成的或伴随产生助全部费用，由工程师在与雇主和承包人适当协商后确定，应由雇主向承包人收回，或由雇主从任何应付或到期应付给承包人的款项中扣除。工程师应相应地通知承包人，并呈交给雇主一份副本。
暂时停工
工程的暂时停工
40.1 一旦工程师有指令，承包人应按照认为必要的时间和方式暂时停止本工程或其任何部分的施工。在暂时停工期间，承包人应妥善的保护本工程或工程师认为必要的任何工程部分，并保障其安全。除了下述暂时停工外，其他情况下应按第40.2款办理：
(a)在合同中另有规定的；
(b)由于承包人一方某种失误或违约导致的，或承包人应对其负责的必要的暂时停工；
(c)由于现场气候条件导致的必要停工；
(d)为了本工程的合理施工或为了本工程及其任何部分的安全所需的停工，(不包括工程师或雇主的任何行为或失误所引起的，或第20.4款规定的任何一种风险而引起的)。
暂时停工后工程师的决定
40.2 凡经40.1款的情况并按照该款的情况并按照该款的规定执行时，工程师应在与雇主承包人适当协商后作出如下决定：
(a)根据第44条规定给予承包人延长工期的权力；
(b)将由于此类暂时停工给承包人造成的费用增加额加到合同价格上。
工程师应相应地通知承包人，及呈交给雇主一份副本。
暂时停工持续84天以上
40.3 如果根据工程师的书面指令暂停了本工程或其任何部分的施工，并且在自暂时停工之日起的84天以内，工程师未发出复工许可，如果此种暂时停工不属于第40.1款的(a)、(b)、(c)或(d)所规定的情况，则承包人可向工程师书面通知：要求自接到该通知后28天内准许对已经暂停的工程或本工程任何部分继续施工。如果上述时间内未得到批准复工，是承包人可以(但非必须如此)决定对此暂停作出如下选择，即把仅影响本工程一部分的停工按照第51条规定将该部分工程取消，同时将此事通知工程师，或者，当此项停工影响整个工程时，承包人可根据第69.1款的规定将此暂停视为雇主违约事件，并根据合同终止其被雇用，此时应执行第69.2和69.3款的各项规定。
开工和延误
工程的开工
41.3 承包人接到工程师有关的开工通知书之后，应在合理可能的情况下尽快地开工，然后迅速而不延误地继续施工。开工通知书应在发出中标通知书以后，在投标书附件中规定的期限内发出。
对现场及其出入道的占有
42.1除合同可能另有规定外：
(a)供承包人随时占有的本工程现场各区段的用地范围；
(b)供承包人上述各区段的先后占用顺序，还应服从于合同中有关本工程施工顺序的任何要求，否则，雇主应在工程师下达开工通知的同时，给承包人占用：
(c)一定范围的现场，和
(d)雇主按合同应提供出人现场道路以便承包人能够开工，并按第14条所提的进度计划持续施工；如没有此种进度计划，则按承包人提出的合理建议进度持续施工；如没有此种进度计划，则按承包人提出的合理建议进度持续施工。应相应地通知工程，并呈交给雇主一份副本。随着工程的进行，雇主应不时地让承包人占用施工所需的更多的现场部分，使其根据上述进度计划或视具体情况按其合理建议尽快地进行本工程的施工。
未能给予占用权
42.2 如果由于雇主方面未根据第42.1款的规定给予现场占用权，而导致承包人延误工期和(或)付出的费用，则工程师应在与雇主和承包人适当协商后确定：
(a)根据第44条规定承包人有权得到延长工期，以及
(b)应该加到合同价格上的此类费用的款额，工程师应相应地通知承包人，并呈交给雇主一份副本。
道路通行权和设施
42.3应承担为其进出现场所需要的专用或临时道路通行权的一切费用和开支。承包人还应自费提供他所需要的供本工程使用的位于现场以外任何附加设施。
竣工时间
43.1 整个本工程和其在投标书附件规定的(如果有)某一具体时间内应完成的任何区段，均应根据第48条规定，在投标书附件中为整个工程或(按具体情况)为该区段规定的时间内完成，并从开工之日算起；或按第44条可能已经允许的延长工期内完成。
竣工时间的延长
44.1 如果由于：
(a)额外或附加的工作量或性质；
(b)本合同条件所提到的任何延误原因；
(c)异常恶劣的气候条件
(d)雇主造成的任何延误、妨碍或阻止；
(e)可能发生的其他特殊情况，除非由于承包人的失误或承包人应负责的违约。
则使承包人有权延长本工程成本工程的任何区段的竣工时间。工程师在与雇主和承包人适当协商后应确定此工期延长的期限，并相应地通知承包人同时至交给雇主一份副本。
承包人应提供的通知和具体细节
44.2 工程师可以不做出任何决定，除非承包人已做到：
(a)在上述事件首次出现后28天之内通知工程师，同时呈交给雇主一份副本；并且
(b)在上述通知后的28天之内。或在工程师可能同意的其他合理的时间内，向工程师提交承包人认为有权延期的具体细节，以便及时对上述通知与细节进行调查研究。
工期延长的暂时决定
44.3 如果某个事件有持续性影响，致使承包人实际上不可能在第44.2(b)规定的28天之内提交具体的详细资料、只要承包人在不超过28天的间隔时间内向工程师提交暂时的详细资料、和在该事件造成的影响结束后的28天之内提交最终的详细资料，则承包人仍有权要求延长工期。工程师收到上述暂时的详细资料时不应延误，应立即做出延长工期的暂时决定，并在收到最后的详细资料时审查全部情况，确定关于该事件的总的延长工期。在这两种情况下，工程师都应在与雇主和承包人适当协商后确定，并将此确定相应地须知承包人，同时呈交给雇主一份副本。最后的审查不应该使工程师对已经确定的延长工期予以缩短。
工作时间的限制
45.1在合同中无相反规定的情况下，除下文规定的情况外，任何永久工程不经工程师的许可，均不得在夜间或当地公认的休息日施工，但是，为了抢救生命或财产，或为了工程的安全而不可避免的或绝对必要的作业除外。在这种情况下，承包人应立即向工程师提出建议。但是，要款的规定不适用于习惯上采用多班制的任何作业。
工程进度
46.1 在承包人没有理由取得延长工期的情况下，如果工程师认为，工程或其任何部分在任何时候施工进度过慢，不能按预定的竣工期限竣工时，则工程师应将此情况通知承包人，承包人应立即据此采取工程师同意的必要措施，加快工程进度，使工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。如果为了执行工程师按照本条款发出的任何指令，承包人认为有必要在夜间或当地公认的休息日进行的任何作业，则有权要求工程师雇主开支额外的监督费用，这笔费用由工程师在与雇主和承包人可能到期应付给承包人的款项中扣除。工程师应相应地通知承包人，同时呈交给雇主一份副本。
拖期违约损失赔偿金
47.1 如果承包人未能按照第48条规定的竣工时间完成整个工程，或者(如果适用)未能在第43条规定的相应的期限内完成任何区段，则承包人必须向雇主支付投标书附件中写明的金额，作为拖期违约的损失赔偿金，而不作为罚款(该写明的金额应是承包人此种违约惟一应付的金额)，自有关的竣工时间起到整个工程或有关区段交接证书写明的日期止，以每日或不足一日计算，且不超过投标书附录中写明的限额。雇主可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此赔偿金，但不能排除其他扣款方法。此项支付或扣除不应解除承包人对完成该项工程的义务或合同规定的承包人的任何其他义务和责任。
拖期违约赔偿金减少
47.2 如果在整个本工程或其任何区段(如果适用)竣工期之前对本工程或区段的任一部分已经签发了交接证书，则对于这种交接证书写明的日期以后任何剩余部分的延误，在合同中无替代条款的情况下，其拖期违约赔偿金应按比例减少，即按已签发交接证书的工程或区段具有的价值对整个本工程或(如适用)区段工程的价值的比例相应地减少。本款的规定仅适用于拖期违约赔偿金的比率 。而不应该影响该赔偿金的限额。
交接证书
48.1 当整个工程已经实质上竣工，并圆满地通过合同可能规定的任何竣工检验时，承包人可能规定的任何竣工检验时，承包人可就此事向工程师发出通知，呈交给雇主一份副本，同时附上一份在缺陷责任期内尽快完成任何未完工作的书面保证。此项通知和保证应视为承包人要求工程师发给关于本工程师交接证书的申请。工程师应在收到该通知的21天之内，或者发给承包人一份交接证书，其中写明工程师根据合同规定认为工程已实质上竣工的日期，同时交给雇主一份副本；或者给承包人书面指令，列明工程师认为在发给交接证书之前承包人应完成的工作。工程师也应将在发出上述书面指令之后和工程之前可能出现的、对于工程实质上竣工有影响的任何缺陷通知承包人，承包人在完成以上列明的各项工作和修补好指出的缺陷并使工程师满意之后，有权在21天之内得到交接证书。
区段或部分工程的交接
48.2 概括性经48.1款规定的程序，承包人可以向工程师就下述情况提出与上款类似的要求，而工程师应对下列各项分发交接证书：
(a)投标收附件中对其规定有单独的竣工时间的任何区段；
(b)已经竣工并使工程师满意和已被雇主占有或使用的永久工程的任何主要部分，但合同另有规定者除外；
(c)在竣工之前雇主已经选择占用或使用的永久工程的任何部分(这里所提的事先占用和使用在合同中没有规定，或这种作为临时的措施还没有取得承包人同意。)
部分工程实质上的竣工
48.3 如果永久工程的任何部分已经基本上竣工，并且圆满地通过了合同规定的任何最后检验，则工程师可在政企工程竣工之前，就该部分发给交接证书。而且一经发给此证书之后，即应视为承包人已经承担在缺陷责任尽快完成该部分永久工程的任何未完成的工作。
要求复原地表面
48.4 在全部工程竣工之前发给的关于永久性工程的任何区段或部分的交接证书，不能认为是需要恢复原状的地上或地表面的工作已经完成的证明，除非交接证书对此有明确的说明。
缺陷责任
缺陷责任期
49.1 在本合同条件中“缺陷责任期”一词应指投标附件中指定的缺陷责任期，其时间从：
(a)工程师根据第48条证明的本工程竣工之日算起；或
(b)在工程师根据上述条款规定发给一份以上交接证书的情况下，应从各该证书的签发之日分别算起。
凡与缺陷责任期相关的“本工程”一词，其含义应作相应地理解。
未完成工程的完成和缺陷的修复
49.2 为了能在缺陷责任期终止时，或在缺陷责任期终止后在实际上尽可能快的时间内，按合同所要求的条件将本工程移交给雇主(合理磨损之处除处)，达到工程师满意的程度，承包人应该：
(a)对于在交接证书规定之日尚未完成的工程(如果有)，尽快地予以完成；及
(b)在缺陷责任期内，或在缺陷责任期终止后14天内，按照工程师可能指出承包人要做的工作和工程师或其代表在缺陷责任期终止前检查的结果，进行一切修正、重建及修补缺陷、缺损或其他不合格之处。
缺陷修复的费用
49.3 如果工程师认为第49.2款(b)所指的全部工作的必要性是由于：
(a)所用的材料、设备或操作工艺不符合合同的要求；
(b)承包人负责设计的部分永久工程在设计中有失误；
(c)承包人一方疏忽或未遵守合同中对承包人一方明确或隐含地规定的任何义务。
则所有此类工作应由承包人自费进行。如果工程师认为进行上述工作的必要性是由于任何其他原因，则现应根据第52条确定合同价格的增加额，并相应地通知承包人，同时呈交给雇主一份副本。
承包人未能报告指令
49.4 如果承包人在合理的期限内没有执行上述指令，则雇主有权雇用他人从事该工作，并会给报酬。如果工程师认为该项工作根据合同应是由承包人自费进行的工作，则所有由此造成的或伴随产生的费用，经与雇主和承包人协商后由工程师决定，由雇主向承包人索取，或由雇主从其应付给承包人的、或可能到期应付给承包人的款项中扣除。工程师应将此事通知承包人，并呈交给雇主一份副本。
承包人的调查
50.1 如果在缺陷责任期终止前的任何时间，在本工程中出现任何缺陷、缺损或其他不合格之处，则工程师可以通知承包人，给雇主一份副本，在工程师指导下调查上述缺陷、缺损或其他不合格之处，则工程师可以通知承包人，给雇主一份副本，在工程师指导下调查上述缺陷、缺损或其他不合格之处的原因。如果上述缺陷、缺损或其他不合格之处不属于合同项下承包人的责任，则工程师在与雇主和承包人适当协商后确定承包人进行上述调查的费用，将此费用加到合同价格上，并相应地通知承包人，同时呈交给雇主一份副本。如果根据合同，上述缺陷、缺损或其他不合格之处是属于承包人的责任，则上述有关的调查费用应由承包人承担。在这种情况下，承包人应根据第49条规定自费修复上述缺陷、缺损或其他不合格之处。
变更、增加和取消
变更
51.1 如果工程师认为有必要时，可以对本工程或其任何部分的形式、质量或数量做出任何变更，并为此目的或根据他认为适当的任何其他理由有权指令承包人，而承包人则应根据工程师的指令进行下述任何工作：
(a）增加或减少合同中包括的任何工程的数量；
(b)取消任何上述工程(但被取消的工程是由雇主或其他承包人实施的除外)；
(c)改变任何上述工程的性质、质量或种类；
(d)改变本工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸；
(e)完成本工程所必要的任何种类的附加工作；
(f)改变本工程任何部分方式的任何规定顺序或时间安排。
任何上述变更，均不应以任何方式使合同作废或无效，但是所有这类变更(如果有)的结果应该根据第52条规定进行估价。但是，如果发出本工程的变更令是因承包人违约、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
变更指令
51.2 没有工程师的指令，承包人不得作任何这样的变更。但是，任何工程量的增加或减少如果不是本条款项下发出的指令的结果，而是由于其工程量超出或减少工程量清单中的规定，则该项增加或减少不需要任何指令。
变更的估价
52.1 第51条所述的所有变更和根据第52条要求确定的合同价格的增加额(本条称之为“变更的工程”)，如果工程师认为适当，应以合同中规定的单价或价格予以估价。如果合同未包含任何适用于变更后工程的单价或价格，则合同内的单价和价格只要合理，可用作为估价的基础。如果不适用，则在工程师与雇主和承包人适当协商之后，由工程师和承包人协议合适的单价或价格。如果不能达成协议，则工程师应根据自己的意见，定出他认为合理的单价或价格，并相应地通知承包人，同时呈交给雇主一份副本。在单价或价格未达成协议或确定之前，工程师应确定暂时单价或价格。如果不能达成协议，则工程师应根据自己的意见，定出他认为合理的单价或价格，并相应地通知承包人，同时呈交给雇主一份副本。在单价或价格未达成协议或确定之前，工程师应确定暂时单价或价格，以便使暂付帐款能够列入根据第60条规定发出的证书中。
工程师确定单价的权力
52.2 如果其中某个工程细目在性质上或在工程量上的变更，关系到本工程的总体或某一部分的性质或工程量，使工程师认为合同中包括的任何工程细目的任何单价或价格因这种变更而变得不合理或不适用时，则在现与雇主和承包人适当协商，由工程师和承包人协议一个合适的单价或价格。当不能达成协议时，工程师应根据自己的意见定出他认为合理而恰当的上述变更后工程的另外在单价或价格协议或商定之前，工程师应确定暂时的单价或价格、以便使应付能够列入根据第60条规定签发的证书中。
但是，由工程师根据第51条规定，指令变更的工程不应按照第52.1款或按照本款规定进行估价，除非在这种指令发出之日的14天之内，和(取消了的工程不同属此情况)在变更后工程动工之前，已经发出了下列通知：
(a)由承包人将其索取额外付款或变更单价或价格的要求通知工程师；或
(b)由工程师将其变更单价或价格的意图通知承包人。
变更超过15%
52.3 如果在签发整个工程的交接证书时，发现合同价格的增加或减少总共超过“有效合同”的15%(就本款而言，“有效合同价格”是指除去暂定金额和计日工费用<如果有>后的合同价格)，其价格的增减不是由于其他原因，而是由以下情况造成的：
(a)根据第52.1和52.2款规定估价的全部变更后工程；及
(b)根据对工程量清单中开列的估算工程量的讲师所做的各种调整，但不包括暂定金额，计日工费用和第70条规定作出的人格调整，则在这种情况下(还要将本条中其他任一款规定已经采取了任何措施的因素考虑在内)，在工程师与雇主和承包人适当协商后，按承包人与工程师协商结果，在合同价格中加上或减去一笔调整金额；如果协议达不成一致，则由工程师考虑了承包人用于本合同的现场管理费和上级管理费后，确定此调整金额。工程师应将依据本条款作出的任何决定通知承包人，并呈交给雇主一份副本。这笔调整金额应以增加或减少超过有效合同价格15%为依据。
计工日
52.4 工程师如认为必要或可取，可以指令按计日工完成任何变更的工程。对于这种变更的工程，应按合同中包括的计日工期细表中所定的细目，和承包人在其投标书中对细目所报的单价或价格，向承包人付款。
承包人应向工程师提交作为已付款的凭证可能需要证实的收据或其他凭单，并应在订购材料之前，向工程师提交订货报价单地，以供批准。
对所有按计日工方式施工的工程，承包人应在该工程持续进行过程中，每天向工程师送交确切地开列有受雇于该工程的所有工人的姓名、工种及工时的清单一式两份，以及表明该项工程所用材料和承包人装备(但如果在上交中提及的计日工明细表中已包括了以附加百分比表示的承包人装备，则不在此列出)的名称和数量的清单一式两份。如果这些清单的内容正确或经同意时，应由工程师在每种清单和结单的一份上签，并退还给承包人。
在每月月末，承包人应向工程师送交一份所用劳务、材料和承包人装备(上段提到的除外)的有标价的报表，除非已完整按时地提交了上述清单报表，否则承包人无权获得任何款项。但是，如果工程师认为承包人由于某种原因不可能按上述规定报送上述清单或报表，他仍应有权核准为此种工程付款、此支付款可按计日工计算，但工程师对该工程使用的劳务、材料与承包人装备应满意，也可以按工程师认为是对该项工程公平合理的价值计算。
索赔程序
索赔通知
53.1 尽管合同有其他任何规定，如果承包人根据本合同条件任何一款或其他有关规定要求索赔任何附加支付，他应在要求索赔的事件首次发生的28天内将自己的意向通知工程师，并呈交给雇主一份副本。
同期记录
53.2 在第53.1款所指的事件发生后，承包人应保持同期记录，以便合理地证明承包人后来要申请的索赔。工程师在收到第53.1款所说的通知时，在不必承认雇主责任的情况下，应先检查这些同期记录，并可能指定承包人进一步作好同期记录，因为这样的同期记录对承包人的索赔意向通知来说是合理的，但可能是相当重要的资料。承包人应允许工程师检查按本款规定而保存的全部记录，并在工程师发出指令时，向工程师提供记录的副本。
索赔的证实
53.3 在根据第53.1款规定的通知发出的28天内，或在可能得到工程师同意的其他合理期限内，承包人应送给工程师一份说明索赔款额的具体细节帐目，并说明索赔所依据的理由。如果引起索赔的事件有持续影响，上述账目应认为是一笔暂时帐目。在工程师可能合理的要求的间隔时间内承包人应该送交后来进一步发生的暂时帐目，列明此项索赔累计金额和作为索赔根据的进一步进帐。如果各项暂时帐目已送达工程师，承包人应该在导致索赔的事件终止后28天内送去最后帐目。如果工程师要求时，承包人应该将根据本款规定送交工程师的全部账目的副本送给雇主。
不合规定
53.4 如果承包人提出的任何索赔与本条中有关索赔的任何规定不符，那么承包人有权得到的索赔付款将不超过工程量或根据第67.3款指定的任何仲裁人或几位仲裁人通过同期记录核定估价的索赔总额(不管此类记录是不按第53.2和53.3款的要求已提交给工程师考虑)。
索赔的支付
如果承包人提供了足够的详细资料使工程师能够决定应付款额，而且在与雇主和承包人协商后认为应支付给承包人，则承包人有权要求任何经工程师按条款第50条证实的任何期中支付证书中应包括有关索赔的任何款项。若详细资料不足以证实全部索赔，则承包人有权要求详细资料能够令工程师满意地证实的那一部分的支付。工程师应将根据本款所做的决定通知承包人，并呈并给雇主一份副本。
承包人设备、临时工程和材料
承包人设备临时工程和材料；专用于本工程
54.1 由承包人提供的全部承包人设备、临时工程和材料送到工地后，就应认为是专为本工程施工所用。没有工程师的同意不能全部或部分移走，从工地一处移到另一处的情况除外。但是，将任何职员、劳务人员、临时工程、工程设备或材料出入工地的车辆不必征得同意。
雇主损坏不负责任
54.2 除第20和65条所提及的情况除外，雇主无论何时均不对任何上述承包人的设备、临时工程或材料的损坏承担责任。
结关
54.4 对于承包人为本工程目的而进口的任何承包人的设备，在需要时雇主应尽力协助承包人获得必需的政府许可，以使承包人能在按合同条款运走有关设备时，将这些承包人设备再出口。
承包人设备的租用条件
54.5 根据第63条规定，一旦合同终止，为了保证为工程施工目的而租用的任何承包人设备仍可继续使用，承包人不得将任何租用的承包人设备带至现场，除非有一个租用此类设备的协议(应认为此协议不包括一项租购协议)，该协议包括一项规定：如果雇主在合同终止生效后7天之内提出书面要求，而且雇主保证从这一天起支付所有的租费，设备所有者将上述承包人的设备以与原来租给承包人时完全的条件租给雇主使用。此外，雇主还有权根据第63条规定，为实施、完成及修补任何工程缺陷之目的，允许所雇用的任何其他承包人使用这些设备。
用于第63条目的的费用
54.6 一旦雇主根据第54.5款助规定签订了租用承包人设备的协议，由雇主按照任何上述协议的规定合理支付的所有金额和在签订该协议中所发生的所有费用(包括印花税)，应被认为是执行第63条规定对工程的施工和竣工以及修补任何工程缺陷的费用的一部分。
编人分包合同的条款
54.7 在为任何部分的施工而进行了任何分包的地方，承包人应把本条中有关分包人带到工地的承包人的设备、临时工程或材料的规定包括在这种分包合同中(通过附注或其他方式)。
不意味对材料的批准
54.8 本条款的执行不意味着工程师对其中所涉及的材料或其他事情的任何批准，也不妨碍工程师在任何时候对任何上述材料的拒绝。
计量
工程量
55.1 工程量清单中所规定的工程量是工程的估算工程量，不应认为是承包人完成合同义务时实际准确的工程量。
应计量的工程
56.1 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实并决定工程的价值，承包人应根据第60条规定得到付款。当工程师提出对工程任一部分进行计量时，他应在适当的时间内通知承包人授权的代理人，而该代理人应：
(a)立即参加或派出称职的代表协助工程师进行上述计量，并
(b)提供工程师所需的一切详细资料。如果承包人不参加，或由于疏忽遗忘而未派上述代表参加，则由工程师进行的或由他批准的测量应被视为对工程该部分的正确测量。在对永久工程进行测量需用记录和图纸时，工程师应在工作过程中准备好记录和图纸，而当承包人被书面要求进行该项工作时，应在14天内参加审查，并就此类记录和图纸和工程师达成一致，并在双方一致时，在上述文件上签名。如果承包人不出席上述图纸和记录的审查和确认，则应认为这些记录和图纸是正确无误的，如果承包人对该图纸和记录不予同意，或不签表示同意，则承包人应在上述审查后14天之内向工程师提出申诉、申明承包人认为上述记录与图纸中并不正确的各个方面。在接到这一申诉通知后，工程师应复查这些记录和图纸，或予以确认或予以修改。
总额支付项目的细目
57.2 为了按照第60.1款提交结帐单，承包人应在接到上标通知书后28天之内把包含在投标书内的每个总额支付项目的细目提交给工程师。该细目必须由工程师批准。
暂定金额
“指定的分包人”的定义
59.1 可能已经或许或将由雇主或工程师指定、选定或批准的进行与合同中所列暂定金额有关的任何工程的施工或任何货物、材料、工程及设备或的提供的所有专业人员、商人、零售及其他人员， 以及根据合同规定， 进行分包的一切有关人员，在从事这些工作的实施或货物、材料、工程设备或服务的提供过程中，均应视为承包人雇用的分包人，并在此合同中称为“指定的分包人”。
59.2 雇主或工程师不应要求承包人或认为承包人有任何义务，雇用承包人有理由反对的指定的分包人，或雇用拒绝与承包人签订包含下述条款分包合同的指定的分包商：
(a)对于分包合同中所涉及的工程、物资、材料、设备装置或服务，指定的分包人应承担义务和责任以合承包人能够免除合同条款要求他对雇主所承担的义务和责任。并应保障承包人不承担上述义务和责任以及由此相起或与此相关的，或未能履行上述义务或完成上述责任所引起的所有索赔、诉讼、赔偿、诉讼费、指控和其他费用支出。以及
（b）指定的分包人应向承包人免予承担下述责任：指定的分包人及其代理人、工人、或工作人员的疏忽，滥用承包人为执行合同而提供的临时工程以及对上述各项的索赔。
应明确规定设计要求
59.3任何如果要提供与任何临时金额有关的服务，包括永久工程的任何部分，或要安装在永久工程中的任何设备的设计或技术说明，则这种要求应在合同中明确地予以规定并应包括在任何指定的分包合同中。指定的分包合同应规定提供上述服务的指定分我人并保障承包人免予承担由于上述事项，以及任何由于指定分包人的违章或失职引起的一切索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其他费用。
对指定分包人的付款
59.4 对于任何指定的分包人完成的所有工程或已提供的货物、材料、工程设备或服务，分包人应有权得到：
(a)按照工程师的指示，并根据分包合同的规定，由承包人付给或应付给的实际价格；
(b)例如工程量清单中的由承包人提供的与上述项目有关的劳务费用(如果有的话)，或者，如果是工程工程师按照第58.2(a)规定作出的指示，则按第52条确定款额；
(c)关于一切其他费用和利润，其金额按已支付的或应予支付实际价格的百分比计算，当工程量清单中对该项暂定金额规定有比率时，即按承包人对该项目填写的比计算，或者当没有此项规定时，则按承包人在标书附件中填写的、并在工程量清单中为此目的的某一专项中做出这种规定时加以重复填写的比率计算。
对指定分包人的支付证书
59.5 在根据第60条分发任何包括关于任何指定的分包人已完成的工作或提供的货物、材料、工程设备或服务的任何支付证书之前，工程师应有权要求承包人提供合理的证明、证明以前的证书包括的该指定的分包人的有关工作或货物、材料、工程设备或服务的所有费用(扣除保留金)均已由承包人支付或偿清。如果承包人未提供上述证明，除非承包人：
(a)以书面材料使工程师同意他有正当的理由扣留或拒绝支付该项款额，并
(b)向工程师提交合理的证明，证明他已将上述情况书面通知该指定的分包人。否则雇主有权根据工程师的证明，直接向指定的分包人支付分包合同内已规定的而承包人未支付的一切款项，但扣除保留金。并以冲帐形式从雇主应付给或将付给承包人的款项中，将雇主支付的上述金额扣回。但是，凡在工程师已确认雇主已如上述规定直接付款的情况下，工程师在发给承包人的任何其他证书时，应从该证书的支付款额中扣除上述由雇主直接付款的金额，但不应拒发或拖延按合同条款规定应发的证书。
证书和支付
月报表
60.1 承包人应在每月末按工程师可随时指定的格式向工程师提交一式6份报表，每份均由工程师按第15.1款规定批准的承包人代表签，报表说明承包人认为自己有权在月末得到涉及以下方面的款项：
(a)已完成的永久工程的价值；
(b)在工程量清单中的任何其他细目，包括承包人的设备、临时工程、计日工等细目在内；
(c)材料表中列出的材料发标面值的百分比(如投标书附件中所注明的)，和承包人为装到永久工程而运到现场但尚未装到永久工程之内的设备发票值的百分比；
(d)按第70条进行的调整；
(e)按合同规定承包人有权得到的任何其他金额。
月支付
60.2 工程师应在接到上述报表28天内向雇主证明他认为到期应支付给承包人的有关付款金额，但应扣除：
(a)第一，要受保留金的限制，该保留金是用投标书附录中的保留金百分比乘以根据60.1(a)(b)(c)(d)付予承包人的款额，直到如此算出的保留金额达到投标书附录中规定的保留金限额；并且
(b)第二，第47条规定之外的承包人到期应付给雇主的任何金额。但是，如果该金额经保留和扣除后少于投标书附件内列明的其中支付证书的最低额，则工程师可不根据本款签署支付证书。
尽管有本条或合同任何其他条款的规定，直到履约担保（如果根据合同规定需要时）已经由承包人提供和经雇主批准时，工程师才签署支付证书。
保留金支付
60.3 (a)在签发整个工程的交接证书时，保留金的一半(或在发出某一区段或部分工程的交接证书时，工程师考虑该区段或部分永久工程的相对价值，确定保留金的比例)应由工程师核证，并交付给承包人。
(b)在工程的缺陷责任期满时，保留金的另一半将由工程师开具证书付给承包人。但根据第48条，不同的区段或部分工程已有不同的缺陷责任期，则对于本款来说，“缺陷责任期满“这一雇主的含义认为是上述缺陷责任其中最后一个责任期的期满。但是，如果在某一时间，按第49和50条发出的指令，本工程尚有遗留工程有待承包人完成，则工程师有权在剩余工程完成之前扣发工程师认为与需要完成的工程费用相应的保留金余款的支付证书。
证书的修改
60.4 工程师可以用签发任何期中支付证书的方式对他过去签发的任何证书作任何改正或修改。如果任何正在进行中的工程的完成情况不能使工程师满意，工程师有权在任何一次其中支付证书内扣除或折减该工程的价值。
竣工报表
60.5 在三个工程交接证书签发84天之内，承包人应向工程师呈交一份竣工报表，该报表应附有按工程师批准的格式编写的证明文件，详细地说明以下内容：
(a)根据合同规定，直到交接证书中写明之日完成的全部工程的最终价值；
(b)承包人认为应该支付的任何进一步的款项；以及
(c)承包人认为根据合同将支付给他的估算数额。
估算的数额应在此竣工报表中单独列出。工程师根据第60.2款开具支付证书。
最终报表
60.6 根据第62.1款在分发缺陷责任证书后的56天之内，承包人应向工程师提交一份最终报表草案供工程师考虑，该草案应附有按工程师批准的格式编写的证明文件，详细地说明以下内容：
(a)根据合同规定已经完成的全部工程的价值；以及
(b)承包人根据合同规定认为应该付给他的任何进一步的款项。如果工程师不同意或是不能证实该最终报表草案的任何一部分，承包人应按照工程师可能的合理要求，提交进一步的资料，并在草案中作出他们之间可能同意的修改，然后由承包人编制，并向工程师提交已经同意的最终报表(在本条件中被称为“最终报表”)。
结帐单
60.7 在提交最终报表时，承包人应给雇主一份书面结帐单，进一步证实最终报表中的总额，相当于由合同引起的或与合同有关的全部和最后确定应支付给承包人的所有金额，并将一份副本呈交工程师。但该结帐单仅在根据第60.8款规定发出的最后支付证书项下的应付款已经支付，和第10.1款内所指的履约担保金(如果有的话)已经退还给承包人之后才生效。
最终证书
60.8 在接到最终报表和书面结账单收到28天之内，工程师应该向雇主发出一份最终证书，并给承包人一份副本，说明：
(a)工程师认为根据合同规定的最后应付的金额；以及
(b)在工程师使雇主对以前所付的全部款额和雇主根据合同规定应得的全部款项(第47条除外)予以确认后，表明雇主欠承包人的或承包人欠雇主(视具体情况)的差额(如果有的话)。
雇主责任的终止
60.9 除非承包人在其最终报表中以及(整个工程交接证书分发之后发生的事件或事情除外)在第60.5款提及的竣工报表中已经包括索赔事宜，对由合同及工程实施引起的或与之有关的任何问题和事件，雇主不应对承包人负有责任。
付款时间
60.10 工程师根据本条或合同的任何其他条款发出的任何期中支付证书项下应付给承包人的金额，雇主应在该其中支付送交雇主后28天之内支付给承包人。如果是按第60.8款规定的最终证书送交雇主后56天之内由雇主支付给承包人(还应服从第47条的规定)。如果雇主在一述期限内不能付款，则雇主应按投标书附件中规定的利率，从应付之日起计向承包人支付全部未付款额的利息。本款的规定不使承包人在第69条项下的合法权利受到损害。
仅凭缺陷责任方批准
61.1 只有第62条规定的缺陷责任终止证书才应视为构成对本工程的批准。
缺陷责任证书
62.1 只有在工程师签发了缺陷责任终止证书，同时将一份副本送交承包人，写明承包人实施和完成本工程及修复工程中任何缺陷的义务已经完成，并得到工程师满意的日期，才能认为本合同已经完成。缺陷责任终止证书应由工程师在缺陷责任期终止后28天之内发给；或者，如果不同的缺陷责任期适用于永久工程的不同区段或部分时，则在最后一个缺陷责任期终止或根据第49和50条，在任何被指示的工程已完成并达到工程师满意之后尽快签发。但签发缺陷责任终止证书不应作为将第60.3款规定的第二部分保留金支付给承包人的先决条件。
未履行责任证书
62.2 尽管分发了缺陷责任终止证书，但承包人和雇主仍应对在缺陷责任终止证书分发前按合同规定应予履行，而在缺陷责任终止证书分发时尚未履行的义务承担责任。为了确定任何此类义务的性质和范围，合同应被认为对合同双方仍然有效。
补求措施
承包人的违约
63.1 如果从法律上认为承包人无力偿付的债务，或者自动或者非自动宣告破产、停业清理或解体(为合并或重建而进行的自愿清理除外)，或已无力偿还债务，或与其债权人做出安排或得到其债权人的不同意转让合同，或同意在其俩权人的监督委员会监督下执行合同，或将其资产的任何重要部分任命接受人、管理人、委托人或清理人，或根据与债务的重新、安排或重新调整有关的任何法措施在承包人资产的任何重要部分上强制实施抵押权益，或对承包人或其资产采取了行动，或发生了事件，这种行动或事件按任何可行的法律与上述行动或事件具有本质相似的效力，或承包人已经违反第3.1款的规定，或其货物被扣押或工程师向雇主证明(给承包人一份副本)他认为承包人有下述情况：
(a)已放弃合同；或
(b)无正当理由而未能
(i)按41.1款开工；或
(ii)按第46.1款收到通知之后28天内继续进行工程或工程之任何区段的施工；或
(c)在接到根据第37.4款规定发出的通知或根据第39.1款规定发出的指令的28天之后仍不遵守该通知或指令；或
(d)无视工程师事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务；或
(e)已经违反第4.1款的规定。则雇主在向承包人发出通知的14天后，可以进驻现场和工程。并在不解除承包人按合同规定的任何义务与责任或影响合同赋予雇主或工程师的各种权利和权限的情况下，终止对承包人的雇用。雇主自己完成该工程，或雇用其他任何承包人去完成工程。雇主或其他上述承包人在他或他们认为合适时，为完成该工程可使用他们认为合适的那部分成包的设备、临时工程和材料 。
合同终止日的估价
63.2 在雇主进行任何上述进驻和终止合同之后，工程师应尽快单方面地或通过与各方协商或协商后，或在他认为适宜进行或实施调查或实施调查或查询之后，确定和决定，并应证明：
(a)在上述进驻和终止合同时，承包人根据合同实际完成的工程合理已经地得到的或理应得到的款额(如果有的话)；及
(b)未用过的或已经部分使用过任何材料、任何承包人装备及任何临时工程的价值。
合同终止后的付款
63.3 如果雇主根据本条规定终止对承包人的雇用，则在缺陷责任期期满以前，以及期满以后，在工程师对本工程实施和完成与缺陷修补费用及竣工拖延损失赔偿费(如果有)，以及由雇主已支付的所有其他款额予以查明证实之前，雇主没有义务再向承包人支付款额(包括赔偿费)。此后，承包人仅能有权得到由工程师证明原应支付给承包人已完工程款额，并扣除上述款额之后的一笔或数笔款额(如果有的话)。如果应扣款额超过承包人应得的原应支付给他的已完工程的款额，则当提出要求时，承包人应将此超出部分付给雇主，并应被视为承包人欠雇主而应付的债务。
合同的利益的转让
63.4 在第63.1款所指的进驻守终止后24天之后，如果工程师发出指示而且法律允许，承包人应将其为该合同目的可能签订的、有关提供任何货物或材料或服务或有关实施任何工作的合同利益转让给雇主。
紧急补救工作
64.1 无论在工程施工期间或是在缺陷责任期间，如果由于在工程中或工程的任何部分或与之有关的方面发生任何事故、失误或其他事件，工程师认为进行任何补救或其他工作是工程安全的紧急需要，而承包人无能力或不愿立即进行这类工作时，则雇主有权在工程师认为必要时雇用其他人员从事该项工作并支付费用。如果工程师认为由雇主按此方式完成的工作和修补按合同规定应由承包人负责以自费进行的，则因此而引起的或与之有关的全部费用应由工程师在与雇主和承包人适当协商后，并由雇主向承包人索回、或由雇主从应付或可能到期应付给承包人的款项中扣除，工程师应尽快地通知承包人，并虽交给雇主一份副本。但在任何上述紧急事件发生后。在可能的条件下，工程师应尽快地通知承包人。
特殊风险
对特殊风险不承担责任
65.1 承包人对第65.2款所提到的任何特殊风险造成的有关下列后果，均不负赔偿或其他责任：
(a)对本工程的破坏或损坏(但在下款所指的任何特殊风险发生之前，按第39条规定而被宣告为不合格的工程除外)；或
(b)不管是雇主的或是第三方的财产的破坏或损坏；或
(c)人身死亡。
特殊风险
65.2 特殊风险是指：
(a)第20.4款(a)、(c)、(d)和(e)所定义的风险；以及
(b)在工程实施所在国范围内第20.4款(b)所定义的风险。
特殊风险对工程的损害
65.3 如果由于上述特殊风险致使工程或任何材料或设备或承包人设备在现场或在现场附近或在运往现场途中遭到破坏或损坏时，根据合同规定承包人应有权就任何已建的永久工程和对受上述破坏工损坏的任何材料或设备得到支付，而且还应有权就工程师可能要求或可能为已建工程所必需的下述工作得到支付：
(a)任何上述的工程破坏或损坏的修复；以及
(b)更换或修复上述损坏的材料或承包人设备。
工程师应根据第52条确定合同价格的增加额(如果涉及更换承包人设备的费用，则应包括由工程师确定的有关设备的公平市场价值)并应相应地通知承包人，同时将一份副本呈交雇主。
炮弹、导弹
65.4 不论何时何地发生任何地雷、炸弹、爆破筒、手榴弹或是其他炮弹、导弹、弹药或用爆炸物的爆炸或冲击造成的破坏、损害、或人身伤亡，均应视为上述特殊风险的后果。
由特殊风险引起的费用
65.5 除了按合同中任何其他条款规定承包人有权得到付款外，雇主应偿还承包人在工程施工方面产生的任何附带费用(但在任何特殊风险发生之前根据第39条的规定已宣告为不合格工程的重建费用除外)，此费用不管是归困于上述特殊风险，或随其而来，或为其后果，或以任何方式与之有关，但要受到下款中关于战争爆发条款的制约。而承包人一旦知道有任何此类费用，应立即通知工程师。工程师在与雇主和承包人适当协商后应确定与此有关的应加到合同价格上的费用额，相应地通知承包人，并呈交给雇主一份副本。
战争的爆发
65.6 在合同执行过程中，如果在世界任何地方爆发战争，不论宣战与否，而在财务上或在其他方面对本工程施工有实质性影响，则除按本条款规定合同被终止外，承包人应继续尽最大努力完成工程的施工，直至合同终止。但是，在战争爆发后的任何时候，雇主应有权通知承包人终止合同，一经发出此项通知，除按本条和执行第67条规定的各方权利外，此合同应告终止，但不损害双方中任何一方对在以前发生的任何违约所应有的权利。
合同终止时承包人设备的撤离
65.7 如果根据第65.5款规定合同被终止，承包人应尽快人现场撤离其全部设备，并应为他的分包人提供相同的方便撤离其设备。
合同终止后的付款
65.8 如果合同按上述情况予以终止，则雇主应按合同中规定的费率和价格向承包人 合同终止日期以前完成的全部工作的费用，但应减去帐上已支付给承包人的款项与项目，并另外支付下述费用：
(a)有关在工程量清单中所指的任何开办费细目的应付款额，只要上述细目中的工作或服务已经进行或改造，及任何上述细目中已经部分进行或改造了的工作和服务的相应比例的费用；
(b)为该工程所命题订购的材料、工程设备或货物的费用，如已将其交付给承包人或承包人对之依法有责任收货时，则雇主一经支付此项费用，该项材料、工程所合理发生的任何开支总计，而该项开支未包括在本款提及的任何其他付款中；
(c)承包人为完成整个工程所合理发生的任何开支的总计，而该项开支未包括在本款提及的任何其他付款中；
(d)按第65.3和65.5款规定的应支付的任何附加款额；
(e)考虑到为工程施工已支付或将支付的费用，和按照第65.7款撤离承包人设备的费用，以及在承包人提出要求时，将承包人的设备运回其注册国内承包人的设备基地或其他目的地的费用的命题部分，但不得多索取费用；
(f)承包人雇用的所有从事工程施工及工程有关的职员和工人在合同终止时的合理遣返费。
但是，雇主除按本款规定应予支付的上述费用外，亦有权要求承包人偿还任何所有承包人设备、材料和工程设备的预付款的未结算余额，以及在合同终止之日，按合同规定应支付的金额应由工程师在同雇主和 适当协商后确定，并应相应地通知承包人，同时将一份副本呈交雇主。
解除履约
解除履约时的付款
66.1 如果在发出中标通知书后双方无法控制的任何情况，以致使双方任何一方履行其合同义务成语不可能或不合法，或根据合同法双方均被解除继续履约时，则应由雇主支付给承包人的已建工程的款额，应与根据第65条的规定终止合同时向承包人应付的款额相同。
争端的解决
工程师的裁定
67.1 无论在施工过程中或在工程竣工，无论在否定或终止本合同之前或之后，如果雇主和承包人之间关于合同或起因于合同，或因工程施工发生任何争端，包括对工程师的任何意见、指令、证书或估价方面的任何争端。争端中的问题，首先以书面形式提交工程师，并将一份副本提交另一方。并应说明此提交件是根据本款规定做出的。工程师在接到该提交件后84天之内应将自己的裁定通知雇主和承包人。此裁定应亦说明是根据本款作出的。
除非本合同已被否定或终止，承包人无论在何种情况下都应以应有的精心继续完成工程，在根据以下的规定以友好解决或仲裁裁决的方式对上述争端作出修改之前，承包人和雇主应使工程师的上述每一个裁定付诸实施。如果雇主或承包人不满意工程师的任何裁定付诸实施。如果雇主或承包人不满意工程师的任何裁定，或如果工程师在接到提交件于84天或在此之前，没有通知自己的裁定，则雇主或承包人任何一方都可以在接到上述裁定的通知后70天或在此之前，或视情况而定，在上述84天期满后的第70天或在此前，通知另一方，给工程师一份副本供其参考，说明自己要根据下述规定对争端中的问题开始仲裁的意向，该通知将确立提出仲裁争端的一方按以下规定开始仲裁的权利。按第67.4款的规定，如果没有发生这种通知、上述仲裁就不能开始。
如果工程师已将他对争端所作的决定通知了雇主和承包 ，而雇主和承包人双方收到工程师有关此决定的通知后第70天或在此匀未发出要将该争端提交仲裁的通知，则上述裁定将被视为最后裁定并对雇主和承包人双方均有约束力。
友好解决
67.2 按第67.1款规定已经发出将把一件争端提交仲裁的通知后，这种的仲裁只有当双方已经首先设法友好解决这一争端之后才开始。但是，除双方另有协议，仲裁可以在要求开始裁决争端的通知发出后的第56天或在此之后开始，不管是否已作过友好解决的尝试。
仲裁
67.3 有关以下的任何争端：
(a)工程师的裁定(如果有的话)按第67.1款规定已经不成为最后的和有约束力的；以及
(b)在第67.2款从容不迫 期限内没有达成友好解决。
除非在合同中另有规定、均应按国际商会的调解与仲裁章程、由据此章程指定的一名或数名仲裁予以最终裁决。上述仲裁人有债权解释、复查和修改工程师对争端所作的任何决定、意见、指示、确定、证书或估价。
双方中任何一方在仲裁人程序中，均不受根据第67.1款为取得工程师的上述决定而向工程师提供证据或论据的限制。工程师的上述任何裁定，均不应取消他被传为证人在一名或数名仲裁人面前就与该争端有关的任何问题作证的资格。
仲裁可以在竣工之前或竣工之后进行，但雇主、工程师和承包人的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。
未能遵守工程师的裁定
67.4 在第67.1款规定的期限之内，雇主和承包人都未发出要求开始仲裁争端的通知，且上述有关的裁定已经和有约束力的情况下，如果另一方未能遵守这样的裁定，则任何一方可在不损害另一方可能具有的其他权利情况下，根据第67.3款的规定将未能遵守工程师裁定的事项提交仲裁处理。第67.1和67.2款的各项规定不适用于任何此类提交。
通知
致承包人的通知
68.1 根据合同条款由雇主或工程师发给承包人的所有证明、通知或指令均应通过邮寄、电报、电传或传真发至或留在承包人的主要营业场所或承包人为此指定的其他地址。
致雇主的工程师的通知
68.2 根据合同条款发给雇主或工程师的任何通知均应通过邮件、电报、电传或传真发至或留在本条件第二部分中为此目的而指定的各有关地址。
地址的变更
68.3 合同双方的任何一方均可在事先通知另一方，将指定地址改变为工程施工所在国内的另一地址，并将一份副本送交工程师，现也可在事先通知合同双方后如此更改其地址。
雇主的违约
雇主的违约
69.1 如果雇主发生以下事件时：
(a)在雇主根据合同有权扣除的数额后，在根据第60.1款规定的支付期满之后28天之内，未能向承包人支付现签发的任何证书规定的应付款额；或
(b)干涉、阻挠或拒绝对任何上述证书分发后需要的批准；或
(c)宣告破产，或作为一个公司宣告停业清理，但不是为改组或合并的计划而进行的清理；或
(d)通知承包人，由于不可预见的原因，由于经济混乱，而不可能继续履行其合同义务。
则承包人应通知房，并给工程师一份副本，有权终止其在本合同项下受雇，该终止在发出该通知14天后生效。
承包人设备的撤离
69.2 在第69.1款规定的通知满14天之后中，承包人将不受第54.1款规定的约束，应尽快从现场撤离所有其带至现场的设备。
合同终止时的付款
69.3 如果发生上述合同终止，雇主在付款方面对承包人承担的义务与第65条规定的终止合同时所承担的义务相同。但除按第65.8款规定的付款之外，雇主还应向承包人支付由于合同终止而引起的、或与之有关的、或由其后果造成的任何损失或损害的金额。
承包人暂停工作的权利
69.4 在不影响承包人概括经60.10款规定有权获得利息和根据第69.1款规定有权终止其受雇情况下，在雇主有权根据合同进行任何扣除时，如雇主在第60.10款规定助应付款时间期满后28天之内，未能向承包人支付凭工程师签发的任何证书项下应付的款额，则承包人在提前28天给雇主发出通知并给工程师一份副本后，可以暂停工程，或者减缓工作进度。如果承包人根据本款的规定暂停工程或者减缓工作进度，因此而受到延误或发生费用；工程师在与雇主和承包人适当协商后应确定：
(a)根据第44条的规定，承包人有权得到工期的延长；以及
(b)应在合同价格中增加上述发生的费用。
并将此决定通知承包人，同时呈交给雇主一份副本。
复工
69.5 当承包人按第69.4款规定已发出通知后，暂停工程或减缓工作进度，雇主后来又支付了应付款额，包括第60.10款规定的利息。在这种情况下，如果终止合同的通知未曾发出，则根据第69.1款规定的承包人权利应予终止，而承包 人应尽可能快地恢复正常工作。
费用和法规的变更
费用的增加或减少
70.1 随着劳务和(或)材料或影响工程施工成本的任何其他事项的价格涨落而引起的款额增减，应根据本合同条件第二部分的规定加到合同价格上或从合同价格中扣除。
后继的法规
70.2 如果在本工程的送交投标收截止日之前的28在以后，在本工程施工或预计施工的所在国中，国家或诈的法令、法规、或其他法律，或任何条例，或任何当地或其他当局的地方法规发生变更，或任何上述 法令、法规、命令、法律、条例或地方法规等的采用，致使承包人在施工中的费用发生第70.1款规定情况以外的增加或减少，则此项增加或减少的费用应由工程师在与雇主和承包人适当协商后确定，增加到合同价格上，或从合同价格中扣除。工程师应相应地通知承包人，并呈交给雇主一份副本。
货币和兑换率
货币限额
71.1 在呈递合同投标书截止日期前的28天以后，如果在本工程施工或预定施工所在国的政府或政府制授权机构，对支付合同价款所用的一种或几种货币，被告货币限额和(或)货币汇兑限额，则雇主应赔偿承包人由此而引起的任何损失或损害，且不影响承包人在这种事情发生时有权行使的任何其他权利或应得的补偿。
兑换率
72.1 如果合同规定以一种或多种外国货币，全部或部分地向承包人支付款项，则此项支付不应受上述指定的一种或多种外国货币与本工程施工所在国货币之间的率的变化的影响。
货币比例
72.2如果雇主已要求投标书以单一货币报价，但用一种以上货币支付，且承包人已声明了他要求得到用于支付的另一种货币或多种货币的比例或数额，则适用于计算该比例或数额的一种或多种兑换率，除非在本合同条件第二部分中另有说明，应为在合同投标书递交截止日期前28天的当日，由预定工程施工所在国中央银行决定的通行兑换率，并由雇主在标书递交之前通知承包人，或在投标书中预以规定。
支付暂定金额的货币
72.3 如果合同规定以一种以上的货币进行支付，当暂定金额按第58条、59条规定全部或部分使用时，以外币支付的比例或数额应按第72.1款和第72.2款规定的原则予以确定。
第ⅱ部分
正如本文件开头引言中所说的，fidic条款是由第ⅰ部分和第ⅱ部分组成。某些条文即1.1款中的(1)(a)条文、5.1、14.1、14.3、68.2和70.1部分，必须包含第ⅱ部分中的附加词句才能使条件完备。其他条款也可能要求增补一些词句以便补充第ⅰ部分或能包括特殊的情况或工程类型(疏浚工程就是一个例子)。
用于特殊用途的第ⅱ部分和所附关于编写第ⅱ部分的原则发表在另外装订的文件中。
投标书
合同名称：
致：
先生们：
1.在研究了上述工程的施工合同条件、规范、图纸、工程量表以及附件第_______号以后，我们，即文末签名人，兹报价以
或根据上述条件可能确定的其他金额，按合同条件、规范、图纸、工程量表及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。
2.我们承认该附件为我们投标书的组成部分。
3.如果我们中标，我们保证在接到工程师开工通知后尽可能快地开工，并在招标附件中规定的时间内完成合同中规定的全部工程。
4.我们同意从确定的接收投标之日起*_______天内遵守本投标书，在此一直对我们具有约束力，并可承受时被接受中标。
5.在制定和执行一份正式助协议书之前，本投标书连同你方书面的中标通知，应构成我们双方之间有约束力的合同。
6.我们理解你们并不一定非得接受最低标或你方可能收到的任何投标书的约束。
于19______年_______月______日。
签人________ 职务________
授权代表 __________________
(楷体大写母)_____________
地址_______________________
证人_______________________
地址_______________________
职业_______________________
注：所有标注*诉详细说明应在标书文件发出之前填
附件
担保金额(如有时)________ 10.1 为合同价格的_______ %
第三方保险的最低金额____________
______23.2 不限发生次数，平均每次_______颁发开工通知的时间
______41.1 _________天
竣工时间________ 43.1 _______误期损害赔偿费金额
______47.1每天_____ 每天_____误期损害赔偿费限额
______47.1每天_____每天_____缺陷责任期______49.1_______天暂定金额调整的百分比
______59.4(c)%表中所列材料发票价值的
百分比_______60.1(c)______ %
保留金百分比60.2_________ %
保留金百分比60.2________临时证书付款证书的最低金额
_______60.2______未付款额的利率_______60.10_______%投标书签署人签名：__________
(注：以上所列所有细节，除了对应于第59.2款的百分数以外，上表中有详细数在标书文件发出之前填入。凡应填入天数之处，为与本合同条件保持一致，希望该数为7的倍数。)
凡合同中包括与下列条款有关的规定时，应附加相应的条款：
(a)区段的竣工(第43.1和48.2(a)款)
(b)区段误期损失赔偿费(第47.1款)
(c)资金(第47.3款——第二部分)
(d)工地材料的支付(第60.1(c)款)
(e)外币付款(第60条款—第ⅱ部分)。
(f)预付款(第60款—第ⅱ部分)
(g)特定材料引起的合同价调整(第70.1分项条款—第ⅱ部分)。
(h)各种兑换率(第72.2分项—第ⅱ部分)。
协议书
本协议书于_______年______月_____日由_______为一方(以下称“雇主”)和_______为另一方(以下称“承包人”)双方达成的。
鉴于雇主愿将本工程授予承包人即_________来施工，并接受了承包人为施工和完成本工程以及修补其任何缺陷所投标书。
现本协议书以如下的内容作依据：
1.本协议书的措词和其含义分别与下面提到的合同条款中所用的措词相一致。
2.下列文件将认作本协作协议书的组成部分并作为协议书的一部分加以引用。
(1)中标通知书。
(2)上述投标书
(3)合同条件(第ⅰ和第ⅱ部分)。
(4)规范。
(5)图纸。
(6)工程量表。
3.考虑到雇主要按下述的规定，对承包人进行付款，因此，承包人向雇主立约保证全按合同规定承担施工和完成工程并修补其任何缺陷的任务。
4.雇主在此立约保证对合同价格中的工程施工、完工与修补其任何缺陷的金额或按合同规定应付的款项，按合同所规定的时间和方式进行支付。
特立此据，本协议签约双方基地协议符合其各项有关法律，于_____年_____月_____日起，使协议开始执行。
_______的章 是在_______在场的情况下，或有
下列人士在场情况下_______由________签署、密封和递送盖章的。
雇主签约人：____________
承包签约人：____________
附：
1．fidic方法的基本知识
fidic是国际咨询工程师联合会的法文缩写，是世界银行认可的国际咨询机构，总部设在瑞士洛桑。该合同条件是fidic和欧洲建筑工程师联合会在英国土木工程师学会的合同条款的基础上，于1957年制定的第一版。该文本是为了圆满完成土木工程施工项目，使得技术方面和管理方面标准化而编制的合同示范文本。这是目前国际上通行的施工方法。
fidic方法的主要特点有：一是根据公开招标规则的国际惯例选择承包商，招标文件内容明确，使投标人之间能够公平竞争；二是采用fidic标准合同条件，由于该合同条件规定明确严谨，便于执行，减少风险；三是由业主委托工程师根据合同条件进行项目的质量控制、投资控制和进度控制。
fidic合同条件涉及到三方关系，即业主、承包商和工程师，以两项合同为基础——业主与承包商签订的土木工程施工合同或者设备安装合同，业主与工程师签订的监理服务合同。
采用fidic方法建设工程的基本程序是：
(1)选择工程师，签订授权委托书；
(2)通过竞争招标，确定承包商和施工合同文件；
(3)承包商办理履约担保、预付款保函、保险等事项，并得到业主的批准；
(4)业主支付预付款；
(5)承包商提供工程师所需的组织施工、施工技术方案、施工进度计划和现金流量估算；
(6)召开第一次开工会议；
(7)工程师发布开工通知；
(8)承包商根据合同要求进行施工或者设计，工程师进行日常管理工作；
(9)竣工验收；
(10)承包商申请移交工程；
(11)工程师签发移交证书，业主归还部分保留金；
(12)承包商提供竣工报表，工程师签发付款证书；
(13)缺陷责任期，承包商完成剩余工作并修补缺陷；
(14)工程师签发缺陷责任期证书，业主归还履约保证金及剩余保留金；
(15)承包商提出最终报告；
(16)工程师签发最终支付证书，业主与承包商结清余款。
2．fidic土木工程施工合同条件的有关问题
该合同条件作为示范文本，主要由通用条件、专用条件、投标书及其附件、协议书四个部分组成。
通用条件第一部分，主要内容包括：定义与解释；工程师及工程师代表；转让与分包；合同文件；一般义务；劳务；材料；工种设备及工艺；暂停施工；开工和误期；缺陷责任；变更；增减；索赔程序；承包人的设备、临时工程和材料；计量；暂定余额；指定的分包商；证书与支付；补救措施；特殊风险；解除合同；争端的解决；通知；业主的违约；费用和法规的变更；货币及汇率等。
专用条件主要包括三个方面的内容：一是疏浚与填筑工程的有关条款；二是对通用条件中条款的修正、补充和替代；三是作为合同文件组成一部分的某些文件的标准格式等。
投标书为投标人提供了标准格式，只需投标人填写具体内容，就可与其他材料一起构成投标文件。协议书是业主和中标的承包商签订施工合同的标准文件，只要双方在空格中填入相关的内容，并签、盖章后即可生效。