商鋪房屋買賣合同範本 篇1
賣 方: (以下簡稱甲方)
買 方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經友好協商,本着平等互利、自願的原則,就該商業用房買賣的有關事項達成一致,訂立本合同。
第一條 買房所購房屋的基本情況
1、房屋位於雙流縣萬安鎮石橋村,系雙流縣華陽二期( )經濟適用房項目配套商業用房,建設用地性質為劃撥,相關用地手續尚在辦理中,項目預計 年 月竣工驗收。
2、乙方所購房屋為 幢 號,預測建築面積共 平方米,套內建築面積 平方米,用途為商業,裝修標準為清水。
第二條 房屋成交價格
甲、乙雙方買賣房屋,按建築面積每平方米 元計算價款,成交總價款為¥ 元(大寫人民幣: ),該成交價不包含土地出讓金。房屋交付時,雙方按實結算。
第三條 房款交付
1、乙方於本合同簽訂時,一次性向甲方支付全部買賣的房屋成交價款¥ 元(大寫人民幣: )交付於甲方指定帳號,開户名:雙流縣房產管理局,開户行: ,帳號: 。
2、乙方應於收到甲方通知後 日內向雙流縣國土資源局繳納土地出讓金。
第四條 逾期付款違約責任
乙方如未按本合同規定的時間付款,按下列方式處理:
自本合同規定的應付款期限之第二日起至實際金額支付應付款之日止,乙方按日向甲方償付逾期應付款總額萬分之 八的違約金。逾期超過 5日後,甲方有權解除合同。甲方解除合同的,乙方按合同成交價款總額的 30 %向甲方償付違約金。
第五條 產權辦理
甲、乙雙方於房屋交付且項目用地手續等辦理完畢後一年內到房管部門辦理買賣房屋產權登記手續。土地使用證分割手續於房屋分户登記手續辦理完畢後兩年內辦理。但乙方應依法繳納國家規定的土地出讓金等。
第六條 税、費支付
按照國家有關規定,買賣雙方各自所須繳納的税費,含營業税及附加、契税、交易手續費、產權登記費、住房專項維修資金等甲、乙雙方各自依法承擔。
商鋪房屋買賣合同範本 篇2
甲方:_________________身份證號:_________________
乙方:_________________身份證號:_________________一
甲方自願將坐落在市鎮村號的房屋,東至南至西至北至建築面積平方米,出售給乙方。
二、甲、乙雙方議定的上述房屋成交價格為人民幣共萬仟佰元,乙方在______年____月____日前,一次付給甲方。
三、雙方同意於______年____月____日由甲方將上述房屋交付給乙方所有。
四、甲方保證上述房屋產權清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛,由甲方責任。甲方應協助乙方辦好過户手續。
五、辦理房屋過户手續所繳納的税費,由方負擔。
六、本協議經雙方蓋章後,經房地產交易主管機關審核後,上述房屋產權歸乙方所有。
七、甲、乙雙方同意上述協議,各無異議,不得反悔。
八、本協議一式三份,甲、乙、中證人各執一份。
甲方:_________________
乙方:_________________
中證人:_________________
______年____月____日
商鋪房屋買賣合同範本 篇3
合同編號:
出賣人(以下簡稱甲方)姓名(或名稱):身份證件號:
買受人(以下簡稱乙方)姓名(或名稱):身份證件號:
根據《____市私有房屋管理條例》、《中華人民共和國房地產管理法》的有關規定,按照相互平等、自願的原則,經雙方協商共同遵守。
一、出賣房屋的概況:
1、房屋座落位置:____縣岑陽鎮;
2、建築面積:;
3、層次、總層次;
4、户型;
5、結構;
6、建築年代________年;
7、房屋朝向;8原產權證號;
9、四至:東至南至西至北至;
10、土地宗(地)號;
11、房屋設計用途住宿;
12、土地使用取得方式及年限。
二、房屋評估價:
三、房屋成交價格及支付方式:
房屋成交甲乙雙方協商議定價格為元整,大寫元整。平均每平方米元。房款要求在房屋成交後於________年10____月20____日以現金一次付清。
四、房屋交付使用時間:
乙方房款付清後,甲方必須____日內將房屋按成交時的模樣全部空出交付乙方使用(包括水電設施等)。
五、違約責任:
甲方應保證上述房屋權屬清楚,無產權糾紛,符合房屋轉讓條件。自本合同簽定之日起,該房屋若發生與甲方有關的房屋產權糾紛或債權債務概由甲方負責清理,並承擔相應的法律責任,由此給乙方造成損失的,由甲方賠償。
六、雙方約定的其它事項:
1、本合同簽定後,乙方中途悔約的,應及時通知甲方,購房定金歸甲方所有;甲方中途悔約的,應及時通知乙方,並應在悔約之日起3天內雙倍返還購房定金給乙方。
2、甲方未履行房屋權屬狀況的告知義務而導致乙方發生重大誤解並造成損失的,由甲方承擔相應的法律責任。
3、乙方未按期向甲方付清購房款或甲方未按期向乙方交付房屋的,每逾期____日,由違約方給付對方該房屋總房款百分之一的違約金。逾期15____日未付清房款或未交付房屋的,對方有權解除本合同,違約方應承擔違約責任並對由此造成的損失承擔賠償責任。因甲乙兩方其中一方的原因逾期未申請辦理房屋交易、權屬登記手續的,每逾期____日,由違約方給付對方總房款百分之一的違約金。
七、上述出賣的房屋如有涉及共用、出典、抵押、交換或者其它產權糾紛概帖賣方負責。
八、本合同一式六份,甲、乙雙方各執一份,其餘四份用做過户手續的辦理。自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):
身份證件號碼:身份證件號碼:
身份證件號碼:身份證件號碼:
電話號碼:電話號碼:
立契日期:____月17____日
商鋪房屋買賣合同範本 篇4
甲方:__________代理人:__________甲方:__________代理人:__________
乙方:__________代理人:__________
丙方:__________
根據《中華人民共和國民法典》及其他相關法律、法規的規定,甲、乙雙方自願委託丙方對其雙方房屋交易提供居間服務,促成房屋買賣合同成立,現三方在平等、自願、協商一致的基礎上,就房屋買賣及居間服務達成如下協議:
一、乙方為表示對丙方居間介紹的房屋之購買誠意,自願向丙方交付人民幣__________元。作為購房意向金。在甲、雙方簽訂本合同後,乙方同意該購房意向金轉付甲方。
二、交易房屋的基本情況:__________
1、坐落:_________________________。
2、類型:__________。
6、房屋所有權證明文件編號:______________。
7、該房屋的抵押狀況為:__________貸款餘額:__________約¥______________元,貸款餘額的處理方案:__________□甲方自行還清/□其它:_____________________________________。
8、該房屋租賃情況為:__________。
二、經甲、乙雙方協商一致,該房屋的交易條件為:__________
1、總房價款:__________人民幣__________元。
2、乙方同意支付甲方購房定金人民幣________元。
3、甲、乙雙方同意採取下列第_____種方式付款:__________①全款②公積金貸款③商業貸款④其他:________________________。
4、甲、乙雙方定於□丙方通知之日起______日內/□_____年______月_______日前,在甲、乙雙方資料齊全時到房屋權屬登記部門辦理過户手續。
5、甲方應於乙方支付完畢首付款之日起三日內向乙方交房。
6、房屋產權轉移後,甲方應在該房屋所有權轉移之日起____內,將本房屋內相關户口遷出。
7、涉及此次房屋交易中產生的全部税費:__________□由甲方承擔/□由乙方承擔/;
2、乙方向丙方支付居間服務費為人民幣人民幣________元。
五、合同約定的其他義務
1、在丙方收到購房意向金後_____日內,乙方不得解除對丙方的委託,亦不得向丙方主張收回上述意向金。在上述期限內,如乙方解除對丙方的委託,將視為乙方違約,並按照本合同居間服務費向丙方支付違約金。
2、如甲方不能接受本合同第三條之交易條件,而甲、乙雙方又不能另行達成一致的,致使甲、乙雙方不能簽署房屋買賣合同的,丙方應將購房意向金無息返回乙方。
3、甲、乙雙方應當在簽訂本合同之日,一次性付清居間服務費用。費用支付未經丙方同意而延遲支付的,丙方有權追索違約金,每日按照延遲支付費用數額的千分之五計算。
4、甲乙承諾本交易房屋除本合同第二條第七款所設立的抵押權外,無其他任何權利瑕疵影響到標的房屋的交易。
5、本合同訂立後,如甲、乙雙方未經丙方許可,私下交易或經其他中介機構交易本合同標的房屋,本居間合同依然有效,甲、乙雙方仍應向丙方支付本合同第四條約定的居間服務費。
六、甲、乙雙方同意在本合同成立後_____日內簽訂存量房屋買賣合同。
簽訂本合同後,如甲方未能履行本條約定的,則應向乙方雙倍返還定金;如乙方未能履行本條約定的,則已支付甲方的`定金不予返還。
七、甲、乙、丙三方在履行本合同過程中發生的爭議,應自行協商解決;協商不能達成一致意見的,三方同意向交易房屋所在地人民法院提起訴訟。
八、甲、乙、丙三方在本合同簽章處書寫的聯絡地址即為本合同下任何書面通知的送達地址,若因收送方拒收或因聯絡地址錯誤無法送達的,均按照付郵日視作通知方已依本合同給予書面通知。若任何一方聯絡地址變更的,應及時通知其他各方。
九、本合同一式三份,經三方簽字或蓋章後生效,三方各執一份,具有同等法律效力。
備註
甲方:__________乙方:__________
身份證號:__________身份證號:__________
代理人:__________代理人:__________
身份證號:__________身份證號:__________
聯絡地址:__________聯絡地址:__________
簽訂時間:__________簽訂時間:__________
丙方:__________
經辦人:__________
簽訂時間:__________
商鋪房屋買賣合同範本 篇5
第一條項目建設依據。
出賣人以___________方式取得位於___________、編號為___________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓合同號】【土地使用權劃撥批准文件號】【劃撥土地使用權轉讓批准文件號】為______________________。該地塊土地面積為___________,規劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】___________。建設工程規劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。
第二條商品房銷售依據。
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為___________,商品房預售許可證號___________。
第三條買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房為本合同第一條規定的項目中的:
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。該商品房的用途為___________,屬___________結構,
層高為___________,建築層數地上___________層,地下___________層。該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。該商品房【合同約定】【產權登記】建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1.按建築面積計算,該商品房單價為每平方米______元,總金額_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2.按套內建築面積計算,該商品房單價為每平方米__________元,總金額_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3.按套計算,該商品房總價款為_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4._____________________________________________________________。
第五條面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商鋪房屋買賣合同範本 篇6
買方(受讓方)(以下簡稱甲方)
賣方(轉讓方)(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經共同協商,本着平等互利、自願的原則,就房屋買賣有關事項訂立本合同。
一、房屋具體情況:
1.位置:區
2.房屋套型,建築面積平方米,結構樓層,用途。
3.該房屋的銷售價格為每平方米元人民幣,總計房價萬千百拾元整。
二、乙方銷售該房屋應具備合法的《房屋所有權證》,如買賣該房屋引發產權糾紛,概由乙方負責處理。
《房屋所有權證》書證號:
三、房屋四界:
房屋四界東:西:南:北:
四、本合同經甲、乙雙方簽章
交市房地產交易中心登記後,由甲方一次性向乙方支付總房價款的%,計元的定金或元的預付款,其餘%,計元價款則交XX市房地產交易中心代存,代辦完房屋產權過户手續乙方將房屋騰空並連同該房屋有關圖紙、資料、房屋鑰匙等交給甲方後,甲、乙雙方同時到房地產交易中心由乙方憑甲方出具的書面證明領取售房餘款。
五、甲、乙雙方互相監督
不得隱瞞買賣成交價額。甲方協助乙方辦理產權過户手續,其税費按規定各自交納。
六、本合同甲、乙雙方簽章並由XX市房地產交易中心登記。
雙方均不得違約。如甲簽章違約,乙方不退還定金;乙方違約,則雙倍退還甲方定金;違約方還應承擔產權轉回已繳和應繳納的税費和造成的經濟損失。
七、乙方賣給甲方的房屋,在辦理過户手續期間,如因不可抗力原因而不能進行交易的,甲方提出撤消合同時,乙方應當同意,並如數退還甲方定金。
八、其他決定事項:
九、本協議一式份,甲方執存份,乙方執存份,XX市房地產交易中心執存份。
十、買賣雙方情況
買方
賣方
商鋪房屋買賣合同範本 篇7
出賣人(甲方):____________身份證號碼:____________________
買受人(乙方):____________身份證號碼:____________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自願將其村證房位於____市_______區__________的房屋(建築面積______平方米)以人民幣_____仟____佰_____拾____萬_____仟____佰____拾____元整(________ 元)的價款出售給乙方。(含地下室______號_______平方米)
二、乙方支付甲方合同保證定金________元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過户條件。等過户條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契税,土地出讓金等由乙方負擔。其他税費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂後,甲方對__________________的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、佔有等權利一併轉讓給乙方。
五、本合同簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責任
1、甲方應當於________年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_______個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣________元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過_____個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_______種方式解決。
1、提交______________仲裁委員會仲裁。
2、依法向____________區人民法院起訴。
八、其他約定
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式三份,甲乙方各執一份,見證人各一份。
甲方:____________
乙方:____________
見證人:__________
商鋪房屋買賣合同範本 篇8
出賣人:________________________
買受人:________________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方願將自有坐落____________市_________路________號房屋_______間,建築面積_______________平方米售賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至_____________,南至____________,西至_________,北至____________。其房屋包括陽台、走道、樓梯、衞生間、灶間及其他設備。
三、上列房屋包括附屬設備,雙方議定房屋價款人民幣萬元,由甲方售賣給乙方。
四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣合同之日,付人民幣__________________萬元第二期在交付房屋之日,付人民幣____________萬元第三期,在房屋產權批准過户登記之日付清。每期付款,甲方收到後出具收據。
五、甲方應自本合同簽訂日起____________天內將房屋騰空,連同原房屋所有權等有關證件,點交乙方,由乙方出具收到憑證。六、在辦理房屋產權移轉過户登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響產權過户登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。
七、本合同簽訂前,該房屋如有應繳納的一切捐税、費用,概由甲方負責。本合同發生的過户登記費、契税、估價費、印花税由乙方負擔。其他税費按有關法律規定,各自承擔。
八、甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或一部分不履行本合同第四條規定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方得解除本合同。解約時,乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產權清楚,絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後,如該房屋產權有糾葛,致影響乙方權利的行使,概由甲方負
責清理,並賠償乙方損失。
十一、交屋時,乙方發現房屋構造或設備與合同約定的不符,經鑑定屬實,甲方應於1個月內予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求,乙方得解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款後,並按本合同第八條規定承擔違約責任。
十二、房屋所佔用的土地所有權屬於國家。乙方取得上開房屋佔有相應比例的土地使用權,並依照國家法律的規定繳納土地使用權及其他有關費用。
十三、本合同的附件與合同有同等效力。
十四、本合同一式4份,甲乙方各執1份,另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過户登記手續。
甲方:
乙方:
日期:
商鋪房屋買賣合同範本 篇9
賣方:_________________________________________
買方:_________________________________________
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,經協商,就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協議,以資共同遵守。
一、基本情況:
1、乙方購買甲方坐落在_________市_______________區_____________路_________弄______________支弄_____________號________號廠房______層,廠房建築面積_____________平方米,並配套場地______________平方米,按房產證為準。
2、土地使用權限為_______年,自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止,實際年限按產權證。
3、廠房區域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。
二、廠房價格及其它費用:
1、廠房價格每平方米人民幣______________________元,總價人民幣_______________________________元。
2、土地使用税費按國家有關規定由_______方每年支付給有關部門。
3、乙方在甲方園區內的物業管理費每年人民幣___________________元。
三、付款方式、期限及交房期:
1、廠房總價分二次付清,簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元。
________年_____月____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格後交付乙方使用,同時乙方在收到甲方廠房後支付人民幣__________________萬元
其餘房款應在甲方辦妥相關產權交易後6日內一次性付清,在辦理中產生的契税由乙方負責。
2、以上付款以轉帳或現金方式支付均可,逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍,如乙方逾期超過三個月不付款,甲方有權終止合同,並要求乙方賠償違約金給甲方,違約金按廠房和土地總價的10%計若甲方不能辦理土地、房產二證,或將土地、廠房抵押給任何第三方,則售房合同無效,甲方無條件全額退還乙方所有的購房款,並按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。
四、其他規定:
1、甲方在辦理好產權證後再給乙方協助辦理產權過户手續,在辦理中發生的所有費用契税、工本費等由乙方負責支付。
2、乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業,但必須通知管理方,受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商註冊。
3、廠房內土地屬批租,廠區內按現有的設施配套使用給乙方,未經有關部門同意,不得擅自搭建簡易棚及房屋,甲方須協助乙方辦理搭建祕備的簡易棚手續。
4、乙方所購房屋不得拆除,不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。
5、乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法,恪守管理制度,照章納税,按其交付各項規定費用。
6、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請,甲方予以協助辦理,增容費用由乙方向有關部門按規定交納。
7、本合同未盡事宜由雙方協商補充確定,與本合同具有同等法律效力。
8、甲方在完成售房的全過程後,則乙方有權支配和使用該廠房,甲方無權干涉。
9、本廠房的質量保修期為交付後一年內有效。
五、本合同主體及責任:
1、甲方:____________法定代表人:______________委託代理人:____________
2、乙方:____________法定代表人:______________委託代理人:____________
六、本合同經雙方代表簽字或蓋章後生效,本合同一式四份,甲、乙雙方和執一份,房產管理局和公證處各執一份。
甲方:________________乙方:________________
代表:_________代表:__________
電話:_____________電話:_____________
簽約地址:__________簽約地址:__________
簽約日期:__________簽約日期:__________
商鋪房屋買賣合同範本 篇10
房屋手續是否齊全
房產證是證明房主對房屋享有所有權的惟一憑證,沒有房產證的房屋交易時對買受人來説有得不到房屋的極大風險。房主可能有房產證而將其抵押或轉賣,即使現在沒有將來辦理取得後,房主還可以抵押和轉賣。所以最好選擇有房產證的房屋進行交易。
房屋產權是否明晰
有些房屋有好多個共有人,如有繼承人共有的、有家庭共有的、還有夫妻共有的,對此買受人應當和全部共有人簽訂房屋買賣合同。如果只是部分共有人擅自處分共有財產,買受人與其簽訂的買賣合同未在其他共有人同意的情況下一般是無效的。
交易房屋是否在租
有些二手房在轉讓時,存在物上負擔,即還被別人租賃。如果買受人只看房產證,只注重過户手續,而不注意是否存在租賃時,買受人極有可能得到一個不能及時入住的或使用的房產。因為我國包括大部分國家均認可“買賣不破租賃”,也就是説房屋買賣合同不能對抗在先成立的租賃合同。這一點在實際中被很多買受人及中介公司忽視,也被許多出賣人利用從而引起較多糾紛。
土地情況是否清晰
二手房中買受人應注意土地的使用性質,看是劃撥還是出讓,劃撥的土地一般是無償使用,政府可無償收回,出讓是房主已繳納了土地出讓金,買受人對房屋享有較完整的權利;還應注意土地的使用年限,如果一個房屋的土地使用權僅有40年,房主已使用十來年,對於買受人來説是否還應該按同地段土地使用權為70年商品房的價格來衡量時,就有點不划算。
市政規劃是否影響
有些房主出售二手房可能是已瞭解該房屋在5到10年左右要面臨拆遷,或者房屋附近要建高層住宅,可能影響採光、價格等市政規劃情況,才急於出售,作為買受人在購買時應全面瞭解詳細情況。
福利房屋是否合法
房改房、安居工程、經濟適用房本身是一種福利性質的政策性住房,在轉讓時有一定限制,而且這些房屋在土地性質、房屋所有權範圍上有一定的.國家規定,買受人購買時要避免買賣合同與國家法律衝突。
單位房屋是否侵權
一般單位的房屋有成本價的職工住房,還有標準價的職工住房,二者土地性質均為劃撥,轉讓時應繳納土地使用費。再者,對於標準價的住房一般單位享有部分產權,職工在轉讓時,單位享有優先購買權。買受人如果沒有注意這些可能會和房主一起侵犯單位的合法權益。
物管費用是否拖欠
有些房主在轉讓房屋時,其物業管理費,電費以及三氣(天然氣、暖氣、煤氣)費用長期拖欠,且已欠下數目不小的費用,買受人不知情購買了此房屋,所有費用買受人有可能要全部承擔。
中介公司是否違規
有些中介公司違規提供中介服務,如在二手房貸款時,為買受人提供零首付的服務,即買受人所支付的全部購房款均可從銀行騙貸出來。買受人以為自己佔了便宜,豈不知如果被銀行發現,所有的責任有可能自己都要承擔。
合同約定是否明確
二手房的買賣合同雖然不需像商品房買賣合同那麼全面,但對於一些細節問題還應約定清楚,如:合同主體、權利保證、房屋價款、交易方式、違約責任、糾紛解決、簽訂日期等等問題均應全面考慮。
房屋買賣合同應具備的條款
1、合同雙方當事人。買賣雙方的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯繫電話。如果有委託代理人的話,那麼還包括委託代理人的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯繫電話。
2、標的。標的是合同當事人雙方權利義務共同指向的對象。在房屋買賣合同中,標的就是房屋。
這主要包括以下內容:
(一)房屋的坐落位置;
(二)所買賣房屋的面積,應分別註明實得建築面積和所分攤的公用建築面積;
(三)房屋是現房,還是期房;
(四)房屋的配套設施和維修標準。
3、房屋的價格及付款時間約定。一般新建的商品房及預售的商品房都是按所買賣房屋的建築面積來計算房屋的價格,即約定每平方米建築面積的售價為多少元,然後用單價乘以建築面積來計算房屋所需支付的價款。舊房的買賣有時就直接約定每套房屋或每幢房屋所需支付的價款。在合同中一般要列一個付款時間進度表,買方按該進度表將每期所需支付的價款交付賣方。
4、交房期限。賣方應在某日期之前,將房屋交付買方。買方應在實際接收該房屋之日起,在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記,賣方應給予必要的協助。或者由賣方代理買方進行上述工作。在交房的同時或一段時間後將房屋所有權證(所有權人為買方)交付買方,由買方支付有關的費用。
5、權利擔保。賣方保證在交付房屋時,該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,保證在交付時已清除該房屋上原由賣方設定的抵押權。如房屋交付後發生該房屋交付前即存在的權利糾紛,由賣方承擔全部責任。
6、違約責任。違約責任是違反合同的當事人應承擔的法律責任。違約責任的規定為督促當事人自覺而適當地履行合同,保護非違約方的合法權益,維護合同的法律效力起着十分重要的作用,同時也能避免日後雙方互相扯皮的情況。在合同中應明確約定買方不按期支付購房款所應承擔的違約責任,賣方不按期交付房屋所應承擔的違約責任,以及賣方所交付的房屋不符合合同約定所應承擔的違約責任等。
總之,應對房屋買賣合同的注意事項是一個複雜的過程,實踐證明,由具備一定法律知識和工作經驗的律師來處理,既可以防範法律糾紛,也可以更好地解決法律糾紛,最大限度地避免或降低經濟損失,有效地保障您的合法權益。為了更好地幫您解決房屋買賣合同的注意事項問題,防止陷入法律誤區,您可以通過委託當地有經驗的律師為您提供專業的法律服務,使您的合法權益得到最大限度的保護。
商鋪房屋買賣合同範本 篇11
賣 方(甲方)_______________________
買 方(乙方)_______________________
根據《中華人民共和國民法典》、《肥料登記管理辦法》及相關法律法規和規章規定,甲乙雙方在平等、自願、公平、誠實信用的基礎上,就有機肥料買賣的有關事宜達成協議如下:
第一條 標的、規格、數量、價格 品 名牌號商標登記證號規 格包裝要求數量(噸)單價(元)總價(元) 合計人民幣金額(大寫): :
第二條 交付時間、數量及價款 交付次數交 付 時 間數 量金 額(元)1234
第三條 質量標準 選擇下列第( )項標準:
1.國家標準
2.行業標準
3.企業標準
4.協定標準 有機質≥_________ 總養分≥__________ 遊離水分≤ ___________ 值_________ 顆粒直徑__________ 長度__________ 或 粉狀_____________ 大腸桿菌及蛔蟲死亡率等無害化指標執行__________________標準。
第四條 交付方式 選擇下列第( )項方式:
1.送貨
2.自提
3.其他__________________ 。 交付地點_________________ 。 運輸費承擔_______________ 。裝卸費承擔_______________ 。
第五條 驗收 選擇下列第( )項方式:
1.乙方在甲方交貨時當場驗收。
2.乙方在甲方交貨後________天內驗收。
3.其他驗收方式_____________________ 。 對質量有異議雙方可委託_________部門抽樣檢測。
第六條 價款支付
1.付款金額及期限
第一期____________ ;
第二期_____________ ;
第三期____________ ;
第四期_____________ 。
2.結算方式 選擇下列第( )項方式:
(1)現金
(2)轉賬
(3)支票
(4)其他 _________________________ 。
第七條 違約責任
1.經驗收數量不足乙方有權要求補足數量,由此造成損失的,甲方應予賠償。
2.質量不符合同約定,乙方有權要求換貨、退貨,由此造成損失的39;,乙方可要求損害賠償。
3.遲延交貨的,甲方每日按照遲延部分價款的_______%標準向已方支付違約金,由此造成的損失乙方有權要求賠償。
4.遲延支付貨款的,乙方每日按照遲延部分價款的______%標準向甲方支付違約金,由此造成的損失甲方有權要求賠償。
5.其他違約責任______________________ 。
第八條 其他約定事項 。
第九條 合同爭議解決方式 本合同簽訂後發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可以要求調解,或按下列第______種方式解決:
1.提交上海仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院提起訴訟。
第十條 本合同自簽字或蓋章之日起生效。
賣方(甲方)_____________________ 買方(乙方)_______________________
法定代表人 ____________________ 法定代表人_________________________
委託代理人____________________委託代理人_________________________
住 所_________________________ 住 所___________________________
編碼________________________編碼___________________________
電 話_________________________ 電 話___________________________
開户行________________________開户行 ____________________________
帳 號_________________________ 帳 號___________________________
簽約地點______________________簽約地點___________________________
簽約時間________年____月____日 簽約時間________年____月____日
商鋪房屋買賣合同範本 篇12
賣方(甲方):_______________________
買方(乙方):_______________________
根據中華人民共和國有關法律、法規和有關規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,訂立本協議,以資共同遵守。
第一條甲方將自有的房屋及該房屋佔用範圍內的土地使用權(以下簡稱房地產)轉讓給乙方。
房地產具體狀況如下:
1、房地產座落在_________市_________(區縣)_________(部位:_________)房屋類型_________結構:_________;
2、房屋建築面積_________平方米,該房屋佔用範圍內的土地使用權_________平方米;
3、房地產四至範圍:________________________________________;
4、該房地產土地所有權性質為___________土地;土地使用權以_________方式獲得;
5、房屋平面佈局及附屬設施狀況、套內裝飾標準:______________;
6、甲方依法取得房地產權證號:__________;乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況已充分了解,自願買受上述房地產。
第二條甲、乙雙方經協商一致,同意上述房地產轉讓價格為________元。(大寫):________________元整。
甲、乙雙方同意,在本協議自簽訂之日起的_________天內,乙方將上述房地產轉讓價款分_________付與甲方,具體付款方式、期限另立付款協議。乙方交付的房價款,甲方應開具收款憑證。
第三條甲方轉讓的房地產為以取得國有土地使用權的,按下列第_________款辦理。
1、甲方取得國有土地使用權的使用年限為________年(從________年____月起至________年____月____日止),其中乙方按本協議約定受讓上述房地產,擁有國有土地使用權的年限為________年(從________年____月____日至________年____月____日止),為乙方依法使用國土地使用權的有效期限。甲方將上述房地產轉讓給乙方後,出讓協議載明的權利、義務一併轉移給乙方。
2、按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定,辦理土地使用權出讓手續的,應由甲按規定辦理土地使用權出讓手續並繳納土地使用權出讓金將轉讓房地產所獲收益中的土地收益上繳國家。
第四條甲、乙雙方同意,本協議生效後,除人力不可抗拒的因素外,甲方定於________年____月____日將上訴房地產交付(轉移佔有)乙方。
第五條除房地產交易管理機構依法作出不予過户決定外,上述房地產權利轉移日期以房地產交易管理機構受理該房地產轉讓過户申請之日為準。
第六條上述房地產風險責任自該房地產權利轉移轉移佔有之日起轉移給乙方。
第七條本協議生效後,甲、乙雙方應按國家及本市有關規定繳納税、費。在上述房地產權利轉移轉移佔有前未支付的使用該房屋所發生的物業管理費、水電費、煤氣、電訊費等其他費用,按本協議約定支付。自權利轉移轉移佔有後該房地產所發生的費用,按本協議約定支付。
第八條甲方轉讓給乙方的房地產根據原房地產權證記載的屬居住房屋,乙方在使用期間不得擅自改變房屋結構和使用性質,乙方對該房地產有關聯的公共部位、通道和設施使用享有相應的權益承擔相應的義務,並應維護公共設施和公共利益。
乙方確認上述受讓房地產的業主公約,享有相應的權利和承擔相應的義務。上述房地產在辦理轉讓過户變更登記後,甲、乙雙方共同到物業管理單位辦理該房地產轉讓後變更使用、維修管理户名及有關手續。
第九條甲方保證在上述轉讓的房地產交接時沒有產權糾紛和財務糾紛。
如上述房地產轉讓交接後發生交接前即存在的產權或財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第十條乙方未按本協議約定期限付款的,應按逾期未付款向甲方支付利息,利息自應付款之日起。
第二天至實際付款之日止,利息按_________計算。逾期_________天后,甲、乙雙方同意按下列方式處理。
1、乙方除應支付利息外,還應按逾期未付款的_________%向甲方支付違約金,協議繼續履行。
2、甲方有權通知乙方單方解除協議,甲方從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款_________%的違約金,餘款返還給乙方,已付款不足違約金部分,乙方應在接到書面通知之日起____日向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經濟損失的,甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。
第十一條除人力不可抗拒因素外,甲方未按協議約定的期限將上述房地產交付給乙方的,應按已收款向乙方支付利息,利息自約定交付之日起。
第二天至實際交付之日止,利息按_________計算。
逾期_________天后,甲、乙雙方同意按下列方式處理。
1、甲方除應支付利息外,還應按已收款的_________%向乙方支付違約金,協議繼續履行。
2、乙方有權通知甲方單方解除協議,甲方除應在接到書面通知之日起____日內向乙方返還已支付的房款和利息(自乙方支付房款之日起至解除協議之日止)外,還應按已支付房款的_________%向乙方支付違約金。
若甲方違約給乙方造成經濟損失的,乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。
第十二條經甲、乙雙方協商一致,本協議未盡事宜,在不違反本協議原則的前提下,可訂立補充條款或補充協議,甲、乙雙方訂立的補充條款和補充協議為本協議不可分割的一部分。
本協議空格部分填寫的文字與鉛印文字具有同等效力。
第十三條本協議由甲、乙公證處公證之日起生效。
甲、乙雙方在簽署本協議時,具有完全民事行為能力,對各自的權利,義務清楚明白,並按本協議規定履行。
第十四條本協議使用於中華人民共和國法律、法規。
甲、乙雙方在旅行本協議過程中若發生爭議,應協商解決,協商不能解決的,選定下列一種方式解決:
1、提交_________仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第十五條本協議一式______份,甲、乙雙方各執______份,房地產交易管理機構執一份,房地產登記機構一份(本協議經公證的公證部門留存一份)。
賣方(簽章):_________
買方(簽章):_________
________年____月____日
________年____月____日
簽訂地點:_____________
簽訂地點:_____________
商鋪房屋買賣合同範本 篇13
甲方:_______________
身份證號: _______________
乙方:_______________
身份證號: _______________
丙方:_______________
經甲、乙雙方友好協商,丙方見證,根據中華人民共和國有關法律、行政法規和鄭州市相關地方性法規的規定,在合法、平等、自願、相互信任的基礎上,對_______________簽訂《房屋買賣合同》(房產證號為:_______________ ,房屋地址: _______________)
做出如下約定,並承諾共同遵守:
1、終止合同原因:
2、經乙方同意丙方將房產證(權屬證件號碼:_______________號)原件退還給甲方。經甲方同意丙方將乙方交付房款人民幣_______________(大寫) 小寫(¥_______________整)如數退還給乙方。
3、甲乙雙方協商決定終止《房屋買賣合同》)並由丙方收回,至此關於《房屋買賣合同》甲、乙、丙三方相互不追究任何違約責任,甲、乙、丙三方也相互不承擔任何連帶責任。
4、其它約定:
甲方(簽字):_______________
身份證號碼:_______________
地址:_______________
代理人:_______________
身份證號碼:_______________
地址:_______________
____年_____月_____日
乙方(簽字): _______________
身份證號碼: _______________
地址: _______________
代理人:_______________
身份證號碼: _______________
地址: _______________
____年_____月_____日
丙方:(簽章)
法定代表人: _______________
(或授權代表): _______________
經紀人: _______________
電話: _______________
____年_____月_____日
商鋪房屋買賣合同範本 篇14
賣方(以下簡稱甲方):_____________
中文全稱:_____________
英文全稱:_____________
法定代表人:_____________
註冊地址:_____________
營業執照號碼:_____________
聯繫電話:_____________
傳真:_____________
郵政編碼:_____________
買方(以下簡稱乙方):_____________
鑑於甲、乙雙方共同認為,雙方於______年______月______日就北京房產預售、預購事宜所訂立的編號為___________號的《北京市外銷商品房預售契約》(以下簡稱“該契約”)存在未盡事宜,故雙方依據該契約第十八條之規定,於該契約訂立的同時,就該契約之未盡事宜經充分友好的協商,訂立如下補充協議。
第一條該契約中所述的房價款(亦即購房價款),定金及違約金皆以美元為貨幣單位。若以港元支付,則按支付當日的美元的換率計算。
第二條甲方有權用其他質量,價格相當的材料和設備替代契約附件三所列之內容。
第三條乙方逾期付款,甲方有權依該契約之規定終止該契約、沒收乙方已交納的定金;或甲方有權要求乙方根據契約之規定支付違約金,有權從乙方已付的購房價款中扣除該違約金,餘款退還乙方。如乙方已付的購房價款不足以支付該違約金,甲方有權就不足部分向乙方追索。如甲方由此所遭致的損失大於乙方該違約金,乙方還須就超過部分向甲方進行賠償。
第四條甲方應按契約規定應具備的時間和條件,將房屋交付給乙方(甲方向乙方發出房產交付使用通知書之日即為甲方向乙方交付房屋之日)。但若甲方遇有下列一種或多種情況,使甲方不能按期將房屋交付給乙方,甲方有權按實際影響的日期相應延遲交付而不承擔延遲交付的責任:_________________
1.為遵守該契約簽訂後中華人民共和國或北京市政府頒佈的有關法律、法規與規定;
2.市政配套批准及安裝的延誤;
3.其他非甲方所能控制的因素,包括但不限於有關政府部門的延遲有關文件的批准。
但以上原因須經北京市有關主管部門出具證明方可作為甲方延期交付房屋使用及免除責任的依據。
第五條自房屋交付之日起,乙方所購房屋可按契約第十一條之規定享受保修,但屬下列情況不予保修:_________________
1.燈具、漏電保護開關及龍頭、水掣等易損零部件;
2.經乙方或用户改動的設施及/或設備及因改動而損壞的項目;
3.因不可抗力而引起的任何損壞情況;
4.因第三者責任而導致的損壞;
5.其他因乙方使用保養、維護不善而造成的設施及/或設備失靈、損壞者。
第六條乙方同意於房屋交付使用時或於甲方要求時簽署在物業管理委員會成立之前由甲方或甲方指定的物業管理公司制定的有關北京房產物業管理的公約、規則等文件,按照交納有關管理、維修、服務等費用。乙方保證遵守該等文件之規定。物業區的所有房屋樓宇(包括乙方所購房屋)將由甲方指定的物業管理公司全權管理,直到物業管理委員會選定物業管理公司之前。
第七條乙方須在收到甲方發出的房屋交付使用通知書後十四個工作日內到甲方或甲方指定的代理機構辦理房屋交付手續。屆時乙方除須按約定的付款方式之規定交清應付之全部購房價款外,還須同時支付管理費按金、管理基金、管理費用及其他必須支付的費用。如乙方未依約付款,則甲方有權拒絕為其辦理房屋交付手續,並有權追究其違約責任;如乙方雖依約付款,但未按此條規定之期限、方式等要求辦理房屋交付手續,則視為甲方已按期並實際交付房屋予乙方使用。
第八條房屋交付(包括甲方已被視為按期並實際交付)後,不論乙方是否已經實際佔有或使用,如被他人佔用或遭受意外損害或房屋外部或內部之設備、設施的滅失或被破壞,損害概由乙方自行負責。
第九條乙方所購房屋只可作為住宅使用,乙方擁有和/或使用該房屋必須遵守中華人民共和國和北京市的法律、法規及社會公德,維護公共設施和公共利益及遵守管理公約規則及管理公司制定的住户守則。未經政府有關部門及物業管理公司同意,乙方不得隨意更改其所購房屋的結構、外觀、設備設施等,否則由此產生的一切後果由乙方負責,而因此造成甲方或物業區內其他房屋單位業主或住户的損失亦由乙方負賠償責任。
第十條房產交易過程中所發生的下列各種税費,由甲、乙雙方按下列的規定分別交納:_________________
1.因簽署和執有該契約之正本而發生的印花税,由甲、乙雙方各自交納;
2.因房產買賣而發生的契税由乙方交納;
3.因房產交易而發生的交易手續費,由甲、乙雙方各交納一半;
4.因乙方取得房屋產權和相關土地使用權而發生之登記費、工本費等費用,由乙方交納;
5.因房產買賣而發生的律師費、公證費等法律服務費用由乙方承擔;
6.其它應交納而未在此列明之税費,由甲、乙雙方按國家之相關規定辦理;
7.因乙方轉讓其預購的房屋而發生的一切費用由乙方與轉受讓人依政策有關規定予以承擔;
8.因國家開徵及/或收取新的税費而發生的税金或費用,按國家之相關規定辦理。
第十一條如乙方轉讓其預購的房屋,應在其與轉受讓人在該契約上背書並辦理預售契約轉讓登記後十個工作日內書面通知甲方。
第十二條乙方及轉受讓人在該契約上背書並經辦理預售轉讓登記後,乙方在該契約及本補充協議中的全部權利義務由轉受讓人享有和承擔。乙方在轉讓前所應承擔而未承擔的違約責任,轉讓後由轉受讓人向甲方承擔。若乙方及轉受讓人未能按規定辦理預售契約轉讓登記,則視為該轉讓無效,乙方應繼續履行該契約及本補充協議。
第十三條乙方取得該房屋產權後如將房屋轉讓、贈與、抵押或出租,乙方需保證乙方的受讓人、贈與人、抵押權人或承租人將書面無條件接受上述管理公約、規則及管理公司制定的住户守則等文件的約束。否則,甲方及/或物業區內之其他房屋所有權人,因此而遭受的任何損失,概由乙方負責。該房屋的受讓人、贈與人、抵押權人或承租人已經書面接受上述公約、規則、住户守則等文件的約束後,乙方不再承擔有關責任。
第十四條對於該契約第十三條及第十五條所述有關預售預購登記及買賣過户手續、領取房屋所有權證件手續,乙方可以集中委託甲方指定的代理機構辦理。由此引起的相關費用全部由乙方承擔。
第十五條本補充協議及其附件均是該契約不可分割的一部分,由甲、乙雙方在訂立該契約之時同時簽署,與該契約具有同等法律效力,並在經甲、乙雙方辦理完預售、預購登記之日起生效。經雙方共同申請,由公證處對該契約及本補充協議進行公證。
第十六條該契約、本補充協議及附件均用中文書寫,任何譯本只做參考;其它文字文本及條款或意思表示與中文不一致者,均以中文文本為準。
第十七條該契約、本補充協議及附件之手寫與印刷文字經甲、乙雙方確認後具有同等法律效力。如有更改,須經甲、乙雙方附籤。
第十八條甲、乙任何一方的通訊聯繫地址、電話等若有任何變化,該方均應在十四個工作日內以書面形式通知對方;甲、乙雙方發給對方的任何通知均應按合同載明的地址、收信人以郵政特快專遞方式發出。從發出之日起計算第五天(最後一日遇法定節假日順延),不論對方或其授權代表是否實際收到該通知,即視為對方收到該通知之日,亦即視為該通知已於是日送達對方。
第十九條該契約及本補充協議正本一式二份,甲、乙雙方各執一份;副本三份,由北京市房地產管理局執有二份,公證處執有一份。
甲方(簽署):_____________乙方(簽署):_____________
授權代表:_____________授權代表:_____________
簽約地點:_____________
簽約時間:_____________
附件一
買方資料
(個人)中文姓名:_____________
英文姓名:_____________
證件類別及號碼:_____________
國籍/地區:_____________/___________
通訊地址:_____________
電話:_____________傳真:_____________
委託代理人/指定聯繫人姓名:_____________/___________
電話:_____________傳真:_____________
通訊地址:_____________(公司)中文名稱:_____________
英文名稱:_____________
營業執照/商業註冊證編號:_____________/___________
法定代表人:_____________
委託代理人:_____________
電話:_____________傳真:_____________
註冊地址:_____________
通訊地址:_____________附件二
付款辦法
乙方同意按下列方式向甲方支付購房款:_________________
1.乙方於______年______月______日,向甲方支付購房款的___________%(含定金);
2.乙方於______年______月______日,向甲方支付購房款的___________%;
3.乙方於______年______月______日,向甲方支付購房款的___________%;
4.乙方於______年______月______日,向甲方支付購房款的___________%;
5.乙方於______年______月______日,向甲方支付購房款的___________%;
6.剩餘之相當於購房總價___________%的購房款,乙方以銀行按揭方式支付。乙方應自該契約規定之交屋日起十五日內開始辦理銀行按揭手續,並在四十五日內辦理完成按揭手續,使甲方取得該部分房款,若乙方屆時不能獲得按揭貸款或不能完成按揭貸款手續,則需在該時限屆滿前自行向甲方付清該__________%購房款。
附件三總平面圖(略)
附件四户型平面圖(略)
商鋪房屋買賣合同範本 篇15
原告:_________________,性別: ,出生 年 月 日,民族: ,文化程度: ,籍貫: ,工作單位: ,住址 :,身份證號碼: ,聯繫電話:
被告:_________________,性別: ,出生 年 月 日,民族: ,文化程度: ,籍貫: ,工作單位: ,住址 :,身份證號碼: ,聯繫電話:
訴訟請求:_________________
一、請求貴院判令被告繼續履行合同,並限期被告無條件交付原告之房屋合法手續。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產生的銀行同期貸款利息人民幣_______________元,違約金_______________元/天,(由 年 月 日至 年 月 日)逾期 個月,(按銀行同期貸款利率計算)。
三、原告以約定的違約金低於造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照 元/月/建築平方米向原告支付補償金,共計人民幣_______________元(大寫:_________________)。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產權延期帶來的損失_______________元。(按銀行現利率執行)。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。
事實與理由
原告與被告系商品房買賣合同關係。原告於_____年_____月_____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》,原告購買被告開發的'紅橋區咸陽路南端東側龍悦花園_____樓_____門_______________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務進行了詳細約定。原告於_____年_____月_____日將首付款人民幣_______________元,於_____年_____月_____日將貸款人民幣_______________元付於被告帳户,合計總房款_______________元全部支付到被告指定帳户。原告依據合同中的約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據合同第三條約定,該商品房應於 年 月 日前驗收合格並交付使用,但由於被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房准許交付使用證》,導致至今 年_____月_____日,原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,“甲方應支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低於造成的損失為由請求增加的,應當以違約造成的損失確定違約金數額;第十七條損失賠償額標準:_________________逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公佈的或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關於發佈20xx年房屋租賃市場指導租金的通知》中《紅橋區20xx年住宅房屋指導租金》06—05邵公莊新區 元/月/建築平方米,以此為依據要求增加違約金數額。自 年 月 日至 年 月 日的違約金為人民幣_______________元。
商鋪房屋買賣合同範本 篇16
售房人(下稱甲方): 身份證號碼:
購房人(下稱乙方): 身份證號碼:
甲、乙雙方根據中華人民共和國有關法律法規及宜昌市相關地方性法規的規定,就房屋買賣一事,在合法、平等、自願的基礎上籤訂本合同,承諾共同遵守。
第一條甲方自願將坐落於 的房屋(一下簡稱該房屋)出售給乙方。乙方自願購買該房屋。
第二條房屋基本情況:產權證號: ,所在樓層/總樓層: / ,結構: ,面積: (此房屋面積為原房產證面積,新產權證面積以房管實際測量為準)。
第三條甲乙雙方同意該房屋成交價為人民幣: 元整(小寫:,該房屋產權過户的相關費用由過户費用按照相關部門核算為準)。
第四條付款方式:
1、一次性付款:乙方於過户當日支付房款人民幣元整(小寫: 元整)。
2、按揭付款:乙方於簽署按揭合同時支付首付房款人民幣,貸款人民幣
第五條甲方承諾於收齊全款將房屋交付給乙方。甲方逾期交付房屋,甲方向乙方支付違約金,違約金數額為成交總房價款的2%,若因不可抗力造成逾期交付房屋,須提供有關部門出具的確認不可抗力的'證明方可免除前款責任。
第六條甲方須保證該房屋權屬無爭議,若發生與甲方有關的產屬糾紛或債務糾紛,有甲方負責解決並承擔一切後果及違約責任。
第七條如甲、乙任何一方拒絕履行合同或解除合同,均由違約方向另一方支付違約金,違約金數額為成交總房價款的10%。實際損失超過違約金總額的,責任方應據實賠償。
第八條本合同在履行中若發生爭議,雙方應協商解決,若協商不成,雙方同意任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第九條對於未盡事宜,雙方可簽訂補充協議。
第十條本合同經甲、乙雙方簽字後生效,一式六份,甲、乙雙方各持一份,其餘四份用作辦理過户手續。各種手續辦理完畢,本合同終止。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
簽約日期:
商鋪房屋買賣合同範本 篇17
甲方(賣方):
乙方(買方):
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣該房屋達成如下協議:
一 、房屋的基本情況,甲方房屋(以下簡稱該房屋)位於,框架結構,建築面積為 平方米(含公攤),經甲乙雙方協商一致,該房屋售價為每平方米元,總金額大寫:元整,小寫:元。
二、 付款方式乙方應於本合同生效之日向甲方支付定金大寫:元整,小寫:元。並應於本合同生效之日起 5日內將該房屋全部價款付給甲方。
三、 交付期限,甲方應於本合同生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起五日內,將該房屋付給乙方。
四、乙方逾期未付款的違約責任,乙方須在規定日期內付清房款,才能進場裝修。逾期未付清房款,甲方有權拒絕乙方進行裝修或終止合同,由此造成的損失,甲方不承擔任何責任及費用,乙方所預交的購房款的年月將驗收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方交接房通知後的十天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時,須委託甲方代管,並付甲方代管費(按房價的萬分之一日計取)。
六、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規定,對房屋質量問題實行保修(土建工程保修一年,水電保修半年,暖氣保修一個採暖期)。
七、違約責任:
1.本合同生效後,如乙方違約,乙方已繳定金不退;如甲方違約,則應雙倍退還定金。
2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方償付承擔應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋,乙方又同意提前接管時,以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。
八、乙方需要安裝電話,由甲方解決,費用由乙方承擔。
九、乙方對所購房屋享有所有權,但必須遵守國家有關房屋管理規定及度假村管理辦法。
十、甲乙雙方如在執行本合同過程中發生爭執,應首先通過友好協商解決;如雙方不能達成一致意見時,應提交仲裁委員會進行仲裁。
十一、本合同一式九份,正本兩份,雙方各執一份;副本六份,雙方各執三份。正副兩本具有同等法律約束力。
十二、本合同經雙方簽字蓋章並公證後生效。本合同未盡事宜由雙方另行協商。
十三、本合同附件:
1.房屋平面位置及佔用土地範圍圖
2.度假村別墅暫行管理方法
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人:
地址:地址:
電話:電話:
開户銀行:開户銀行:
賬號:賬號:
商鋪房屋買賣合同範本 篇18
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自願將坐落在____區園 樓房出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫 ;大寫 ;即人民幣小寫 元。
三、乙方於 日向甲方支付定金:大寫 ,即小寫 元。
四、乙方於 日第二次付款大寫 ,即小寫 元。
五、經甲乙雙方同意,甲方於年月____日將該樓房購房合同及樓房一併交付給乙方所有,乙方屆時將剩餘款項一併付給乙方
六、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
甲方保證在該樓過户時積極提供協助,若因甲方原因造成產權不能過户的,產生的一切費用及法律後果由甲方承擔。
七、辦理房產證手續所產生的有關税費由乙方承擔。甲方應在 日前將該房產交付乙方;
八、屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、網費、有線電視費等。
九、本合同簽訂後,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期____日,應向對方支付五十元罰金,逾期日視為毀約;如因政府及銀行規定,本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過户或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、經雙方確認, 日前,乙方把剩餘購房款一次性付給甲方時,甲方屆時將該樓房及全部樓房鑰匙和此樓購樓的售樓合同及購樓收據全部一併交給乙方。
交付該房產時甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件。
十一、雙方違約責任如下:甲方如違反本協議,則雙倍返還乙方所付購樓款項。乙方如違反本協議,返還乙方所付購樓款項。則甲方不予退還購樓訂金。
甲方(簽章):__________ 乙方(簽章):__________
甲方代理人(簽章):____ 乙方代理人(簽章):____
_____年___月___日 _____年___月___日
籤於___________ 籤於___________
商鋪房屋買賣合同範本 篇19
出賣人(甲方):__________________
買受人(乙方):__________________
一、房屋情況及付款方式
1、出售的房屋位於____市____區_______________,建築面積為_______平方米。
2、隨房屋一併出售室內現有裝飾,附屬設施以及。
3、甲、乙雙方商定上列房屋成交價格為人民幣大寫_______________元整,小寫_____元。
4、簽訂本合同時,乙方交付甲方購房定金人民幣大寫_____________元整,小寫_____元,此定金抵作乙方的首期購房款。
二、履行義務
1、本合同簽訂後,甲方對上列房屋保證未被司法機關和行政機關查封、扣押或以其他方式轉讓,且有關權益人均同意出售。如出現責任由出賣人承擔
2、本合同簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利。甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》
三、違約責任
1、因不可抗力的房屋原因導致本合同不能履行的免責,定金、購房款如數返還乙方。
2、甲方應在收到乙方轉給甲方的購房款當日配合乙方辦理房屋變更手續,甲方如收到購房款不配合乙方,乙方有權解除合同並且甲方退還乙方全部購房款。
3、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。每逾期____日乙方向甲方支付房屋交易價格的萬分之五計算的違約金。逾期超過三個工作日,甲方有權解除合同。乙方已付的定金不退還作為賠償甲方的賠償金。
四、本合同未盡事宜,雙方協商解決,協商不成、產生爭議,可向房屋所在地法院起訴。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,簽字之日起生效,具有同等法律效力。補充協議:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):____法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
商鋪房屋買賣合同範本 篇20
轉讓方:
受讓方:
經甲、乙雙方自願協商達成一致,甲方將自己擁有的一套房屋轉讓給乙方,雙方就房屋轉讓相關事宜達成以下協議條款,以資共同遵守:
第一條房屋轉讓的基本情況
轉讓房屋位於_____四樓套間,房屋結構為磚混結構,建築面積平方米,並且享有一至四樓的樓梯間的通過使用權利,樓頂的分攤面積。
第二條轉讓價格
雙方商定該房屋轉讓價格為¥_______整,大寫:圓整。
第三條付款方式
雙方一致同意房屋轉讓款由乙方分期支付。乙方即日預付購房元;剩餘房款元,甲方在收款時應向乙方出具收據。在房屋現有的主户搬出該房屋時,乙方向甲方交付全部房款,但現有住户須在一年內搬出該房屋。乙方在在交付全部主房款之日起,乙方享有該房屋的產權和使用權。
第四條房屋過户
房屋交付乙方後,甲、乙雙方應當在一年時間內辦理該房屋的過户手續,將該房屋的產權證辦理到乙方名下,辦理產權證相關費用由甲、乙雙方各承擔一半。
第五條甲方的承諾保證
甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,轉讓該房屋不存在法律上的障礙,甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利。
第六條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。
轉讓方:受讓方:
工作單位:工作單位:
住址:住址:
身份證號:身份證號:
聯繫電話:聯繫電話:
商鋪房屋買賣合同範本 篇21
買方(甲方):______________ 合同編號:________________________ 簽訂地點:________________________ 賣方(乙方):______________ 簽訂時間:________年____月____日 為維護消費者和經營者雙方合法權益,根據(中華人民共和國消費者權益保護法),(民法典)及有關規定,甲、乙雙方協商一致,按下列條款成交所訂傢俱的買賣。
一、傢俱名稱、商標、規格型號、數量、基料及金額:
二、定規格傢俱圖紙提供辦法及要求: 甲方自定規格的傢俱,甲方於________年____月____日前將圖紙一式兩份交付於乙方。乙方審定認可的,由乙方賣場銷售人員簽名(蓋章)後,將其中能夠一份交還給甲方留存。
三、具的質量標準、驗收方法和要求及處理方法: 本合同的質量按現行的(中華人民共和國傢俱行業標準)執行。雙方另有約定的,從約定。 甲方在驗收中發現數量有異議的,應當場提出;對質量有異議的,可在(____市傢俱行業“三包”規定)所規定的期限內提出書面異議。乙方在知悉或應當知悉甲方有異議後,有義務按(____市傢俱行業“三包”規定)辦理,並及時告知甲方。
四、交(提)貨期限、地點和方式; 本合同所訂傢俱由:(任選一項)
1、乙方在________年____月____日~____日間送到甲方指定的地點:_________區(縣)_________路_________弄_______號_______室。
2、甲方於________年____月____日~____日到乙方處自題。 運費約______________元由______________方負擔。(若由甲方負擔的,乙方應憑合法單據按實結算)
五、結算方式、期限及訂金: 雙方同意在腳(提)貨時,以現金方式銀貨兩訖;甲方若以個人支票、信用卡結算的,款到乙方賬户後____日內交付產品。甲方給付乙方合同總價款10%以下的定金,計人民幣______________元;合同履行後,定金抵作價款。
六、違約責任:
1、甲方中途退貨的,無權請求返還定金;乙方不能交貨的,雙倍返還定金。
2、甲方逾期提貨、付款的,應向乙方支付違約金;乙方逾期交貨的,應向甲方支付違約金。 計算方式均為;價款的萬分之______________215;逾期的天數。
3、乙方向甲方出售的傢俱如有假冒他人註冊商標、名優標誌、認證標誌、廠名、長址、產地,或者其他欺詐行為的,應當依法增加賠償,即乙方先賠償甲方的損失、再增加賠償的金額為消費者購買傢俱的價款的一倍。
七、合同爭議的處理方式:
1、請求賣場所在地的消費者協會調解;
2、向賣場所在地行政管理機關申訴:
3、或者選擇以下兩種方式之一辦理:(√) 提交上海仲裁委員會仲裁向人民法院訴訟。
八、其它約定事項: 本合同須經甲、乙雙方及賣場主辦單位簽字、蓋章後生效。合同內容能夠如與國家法律、法規及政策相悖,應服從法律、法規的規定。如乙方撤離賣場的,由賣場主辦單位先行承擔民事責任。 買方 賣方 賣場主辦單位 甲方姓名(簽章)_____________單位名稱(簽章)_____________單位名稱(簽章)_____________ 地址:_____________________地址:_____________________地址:_____________________ 委託代理:_________________法定代表人:_______________ 電話:_____________________電話:_____________________電話:_____________________ 備註:本合同一式三聯,
第一聯買方存,
第二聯賣方存,
第三聯賣方主辦單位存。 ____市工商行政管理局制定 ____市消費者協會
商鋪房屋買賣合同範本 篇22
甲方(賣方): 乙方(買方): 丙方(中介):
身份證號: 身份證號: 地址:
代理人: 代理人: 電話:
身份證號:
根據《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙、丙三方在平等、自願、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜,達成以下協議:
第一條 房屋基本情況
甲方有位於柳州市 的 房壹套(以下簡稱該房),該房建築面積(權屬登記面積)為 平方米,房型結構為 房 廳,房屋所有權證號為 號 ,該房產權屬為 所有。
第二條 甲方同意將該房出售給乙方,乙方同意購買該房。甲方在出售該房屋的同時,將權屬於該房屋的土地使用權一併出售給乙方。
第三條 丙方接受甲乙雙方共同委託,為甲乙雙方就該房買賣提供中介服務。
第四條 該房售價為人民幣 元整(¥ )。
第五條 本合同簽訂之日,乙方支付人民幣 元整(¥ ),作為購房定金給丙方代收。購房定金充抵房款的,在甲方向乙方交房當日支付給甲方。購房定金不充抵房款的,在甲方向乙方交房當日返還給乙方。乙方支付定金後,不得藉故不買;甲方不得藉故不賣和擅自提高或改動房價。乙方支付購房定金同時,甲方將上述房屋產權證交給丙方代收。
第六條 付款方式為 (1、一次性付款2、分期付款3、銀行按揭付款)。
1、一次性付款方式:自本合同簽訂之日起 個工作日內,乙方將購房總金額人民幣 元整(¥ )一次性付給甲方。
2、分期付款:在簽定本合同之日起 個工作日內,甲乙雙方備齊過户所需資料,丙方協助甲乙雙方辦理上述房產過户手續,乙方於房產管理部門受理上述房產過户交易,並出具《柳州市房產交易所產權登記業務受理單》當日,支付甲方首期部分購房款人民幣 元整(¥ ),待乙方新房產證出具當日,乙方支付甲方第二筆房款人民幣 元整(¥ ),餘額房款人民幣 元整(¥ )待甲、乙雙方物業交割完畢、甲方向乙方交房當日,由乙方一次性支付給甲方。
3、銀行按揭付款方式:在本合同簽訂之日起 個工作日內,甲、乙雙方必須按照銀行規定將辦理按揭手續所需的資料備齊,乙方將不低於人民幣 元整(¥ )的首付金額存入銀行指定帳户中,剩餘房款人民幣 元整(¥ )向銀行申請按揭貸款(如銀行審批通過的貸款金額達不到申請額度的,差額部分由乙方以現金方式在房產過户當日支付給甲方);待銀行對乙方按揭申請審批通過後 個工作日內,丙方協助甲乙雙方到房產部門辦理房產過户手續,在得到《柳州市房產交易所產權登記業務受理單》後 個工作日內,甲乙雙方到銀行申請將首付款人民幣 元整(¥ )支付給甲方。乙方於新的房產證出具後 個工作日內,乙方須積極配合銀行到房產管理部門辦理房產抵押登記手續;待乙方的《他項權證》出具,銀行將按揭款項人民幣 元整(¥ )由銀行直接支付給甲方。
第七條 該房產過户所需的税、費約計人民幣 元整(¥ ),由 方承擔。 方在本合同簽訂之日支付給丙方,由丙方協助甲乙雙方辦理房產過户手續(以有關部門出具的發票為準,多退少補)。
第八條 丙方提供的房屋買賣中介服務範圍,期限及收費標準,支付時間及方式
1、丙方接受甲乙雙方共同委託,向甲、乙雙方提供看房與代收,轉付房屋買賣所需各項費用及代辦購房按揭貸款手續,協助辦理房屋產權登記手續、協助甲乙雙方辦理物業交割等房屋買賣中介服務。
2、中介服務費收取標準,支付方式及時間:中介服務費為人民幣 元整(¥ )。其中甲方支付人民幣 元整(¥ ),乙方支付人民幣 元整(¥ )。在本合同簽訂之日,乙方直接支付給丙方,甲方於房產局受理上述交易出具《柳州市房產交易所產權登記業務受理單》當日支付給丙方。
3、因甲方或乙方或甲乙雙方原因造成本合同不能履行的,中介服務費不予以退還。
4、甲乙雙方另行委託第三方提供中介服務或擅自進行交易的,中介服務費不予以退還。
5、房屋買賣中介服務期限:自 之日起至 日止。
第九條 物業交割:
1、甲方於 之日起 個工作日內,將該房完好交付給乙方,保持房屋結構及水電、煤氣、衞生、有線電視或數字電視(含機頂盒)、通訊等配套設施完整,保持原有裝修狀況。
2、甲方須結清該房交付前所發生的水電、煤氣、衞生、有線電視或數字電視(含機頂盒)、通訊、物業管理等各項費用,並協助乙方辦理以上物業配套設施過户手續。如甲方不能結清該房交付前所發生的水電、煤氣、衞生、有線電視或數字電視(含機頂盒)、通訊、物業管理等各項費用,或不協助乙方辦理以上物業配套設施過户手續的,視為甲方不能按期交房。
3、甲方除房屋主體結構外,合同項內有 ,甲方移交時須保持完好。
第十條 其他
1、甲方保證該房屋產權的真實性與明晰性,保證該房沒有權屬糾紛或債權債務糾紛。
2、甲、乙雙方應按照本合同約定時間向丙方交付丙方提供中介服務所需的各項資料。並保證所交付資料的真實性和準確性。
3、甲乙雙方應嚴格遵循丙方的要求,在丙方通知的時間、地點到場辦理房屋買賣有關手續。
第十一條 違約責任
1、自簽定本合同之日起,甲、乙雙方任何一方未按合同約定時間到場辦理相關手續,超過 天,則視為違約,另一方有權終止本合同,違約方須向另一方賠償違約金 元整 (¥ ),並承擔丙方應收取的所有服務費。如甲、乙雙方共同違約的,則各自支付丙方應收的中介服務費。
2、該房屋的產權不真實、明晰,出現權屬糾紛或債權債務糾紛,由此引起的一切責任全部由甲方承擔。
3、甲、乙雙方不能按照合同約定時間,逾期提供有關房屋買賣需要的相關資料及到場辦理各項手續,每逾期一日,應按日向對方支付違約金壹佰元( 元/日)。
4、乙方逾期付款的,應每日按應付款項的萬分之五向甲方支付違約金。
5、甲方逾期交房或交割物業手續的,每逾期一日,應按日向乙方支付違約金 元( 元/日)。同時乙方有權要求丙方在甲方應得的款項中予以扣除乙方的損失,要求丙方拒絕轉付甲方應得的款項,由此引起的一切責任由甲方承擔。
6、因甲乙方不配合丙方工作,造成時間拖延的,則委託服務的時間順延,同時丙方有權拒絕轉付各類款項,由此引起的一切責任由違約方承擔。
7、任何一方違約,除承擔上述違約責任外,給他方造成的損失,還應當賠償損失(包括訴訟費、律師費、交通費、資料費等等)。
第十二條 補充條款:
第十三條 修改本合同條款由甲、乙、丙三方共同簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十四條 本合同發生爭議,由三方當事人協商解決,協商不成,可依法向人民法院提起訴訟。
第十五條 本合同一式肆份,甲乙雙方各持一份,丙方持兩份,經甲、乙、丙三方簽字或蓋章後生效。
甲方: 乙方: 丙方:
代理人: 代理人: 代理人:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
商鋪房屋買賣合同範本 篇23
出 賣 人: 身份證號: 聯繫電話:
買 受 人: 身份證號: 聯繫電話:
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協議:
第一條 買受人所購房屋的基本情況 買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準) 【幢】【座】 【單元】【層】
號房。 該房屋的用途為 ,屬 結構,層高為 ,建築層數地上 層。 該房屋陽台是【封閉式】【非封閉式】。 該房屋建築面積共 平方米,其中,套內建築面積
平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積 平方米。
第二條 計價方式與價款 出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該房屋價款: 1.按建築面積計算,該房屋單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千百 拾 萬 千 百 拾 元整。
2.按套內建築面積計算,該房屋單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
3.按套(單元)計算,該房屋總價款為( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
第三條 付款方式及期限 買受人按下列第 種方式按期付款。 1.一次性付款 。 2.分期付款 。 3.其他方式 。 買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本合同規定的時間付款,按下列第 種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加) (1)逾期在日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過日後,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行合同的,經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金。
第四條 交付期限 出賣人應當在 年 月 日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第 種條件,並符合本合同約定的房屋交付買受人使用:
1.該房屋經驗收合格。
2.該房屋經綜合驗收合格。
3.該房屋經分期綜合驗收合格。
4.該房屋取得商品住宅交付使用批准文件。
5.但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期: 1.遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起 日內告知買受人的; 2. 。出賣人逾期交房的違約責任 除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規定的期限將該房屋交付買受人使用,按下列第 種方式處理;
1.按逾期時間,分別處理(不作累加) (1)逾期不超過 日,自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金,合同繼續履行; (2)逾期超過 日後,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行行合同的,合同繼續履行,自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金。
第五條 交接
房屋達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規定的證明文件,並簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用説明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
第六條 出賣人保證銷售的房屋沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第六條 產權登記 出賣人應當在房屋交付使用後 日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第 項處理;
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起 日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的 %賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的 %向買受人支付違約金。
第七條 買受人的房屋僅作 使用,買受人使用期間不得擅自改變該房屋的建築主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關聯的公共部位和設施,並按佔地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該房屋有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第八條 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第 種方式解決: 1.提交 仲裁委員會仲裁。 2.依法向人民法院起訴。
第九條 本合同未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協議(附件四)。
第十條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條 本合同連同附件共 頁,一式 份,具有同等法律效力,合同持有的情況如下: 出賣人 份,買受人 份, 份。
第十二條 本合同自雙方簽訂之日起生效。自本合同生效之日起30天內,由出賣人向 申請登記備案。
出賣人(簽章): 買受人(簽章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委託代理人】: (簽章) 【委託代理人】: (簽章)
年 月 日 籤於 年 月 日 籤於
商鋪房屋買賣合同範本 篇24
房屋買賣,是指房屋所有權人將房屋所有權轉讓給房屋買受人,而買受人為此支付相應價款的行為。買賣房屋必須簽訂房屋買賣合同,並必須由買賣雙方到房屋所在地的房管機關辦理產權過户手續。這既是確立房屋買賣關係的必要程序和憑據,也是日後處理房屋買賣糾紛的重要依據。
實踐中房屋買賣糾紛時有發生。房屋買賣糾紛涉及到產權、價款、原承租户的利益等多種問題,但都離不開買賣合同的有效性問題。那麼,究竟哪些房屋買賣合同屬無效合同呢?歸納起來,主要有以下七種:
1 房地產分離出賣,合同無效。
由於房屋是建築在土地上的,為土地的附着物,具有不可分離性,因此,房屋的所有權通過買賣而轉讓時,該房屋佔用範圍內的土地使用權也必須同時轉讓。如果賣方將房產和土地分別賣於不同的買方,或者出賣房屋時只轉讓房屋所有權而不同時轉讓土地使用權,買方可以提出這種買賣合同無效。
2 產權未登記過户,合同無效。
房屋買賣合同的標的物所有權的轉移以買賣雙方到房屋所在地的房管部門登記過户為標誌,否則,房屋買賣合同不能生效,也就不能發生房屋所有權轉移的法律效果。即使房屋已實際交付也屬無效。故只要房屋沒有正式辦理登記過户手續,即使賣方已收取了房價款,並將房屋交付買方使用,當事人仍可提出合同無效的主張。
3 產權主體有問題,合同無效。
出賣房屋的主體必須是該房屋的所有權人。非所有權人出賣他人房屋的,其買賣行為無效。房屋的產權為數人共有的,必須徵得共有人同意才能出賣。出賣共有房屋時,須提交共有人同意的證明書。部分共有人未取得其他共有人同意,擅自出賣共有房屋的,其買賣行為也無效。
4 侵犯優先購買權,合同無效。
房屋所有人出賣共有房屋時,在同等條件下,共有人有優先購買權。房屋所有人出賣已租出房屋時,須提前三個月通知承租人,在同等條件下,承租人有優先購買權。所謂“同等條件”,主要是指房價同等,還包括房價交付期限、方式同等等。房屋所有人出賣房屋時侵犯共有人、承租人優先購買權的,共有人、承租人可以請求法院宣告該房屋買賣無效。
5 單位違反規定購房,合同無效。
機關、團體、部隊、企業事業單位不得購買或變相購買城市私有房屋。如因特殊需要必須購買,須經縣以上人民政府批准。單位違反規定,購買私房的,該買賣關係無效。有的單位以個人名義購買私房,產權也登記在個人名下,但實際上是單位出資,作為單位的固定資產用於生產、經營、辦公或用作集體宿舍等,這種情況屬於單位變相購買私房,該買賣關係無效。凡享受國家或企業事業單位補貼,廉價購買或建造的城市私有房屋,需要出賣時,只准賣給原補貼單位或房管機關,否則也無效。
6 價格欺詐,顯失公平,合同無效。
買賣城市私有房屋,雙方應當本着按質論價的原則,參照房屋所在地人民政府規定的私房評價標準議定價格,經房屋所在地房管機關同意後才能成交。買賣合同生效後,雙方均不得因價格高低無故翻悔,應按合同議定的價款、期限和方
式交付。但如果出賣人在房屋質量問題上有欺詐、隱瞞行為或在成交後發現內在質量問題的',買受人可要求同出賣人重新議定價格,協商不成的,可向法院起訴。 7 非法轉讓,合同無效。
根據《城市房地產管理法》的規定,下列房地產不得轉讓(包括買賣):
1、以出讓方式取得土地使用權的,不符合轉讓房地產條件的;
2、司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或者以其他形式限制房地產權利的;
3、依法收回土地使用權的;
4、共有房地產,未經其他共有人書面同意的;
5、權屬有爭議的;
6、未依法登記領取權屬證書的;
7、法律、行政法規規定禁止轉讓的其他情形。 籤《房屋認購書》流程購房者在選好房源,談妥價格後,第一步便是去簽訂認購書,並交付一定額度的定金,定金一般在5000元到1萬元之間。定金多少才算恰當,並無一定標準,視各人需要而定,由雙方協商。
商鋪房屋買賣合同範本 篇25
出賣人(甲方):
身份證號碼:
聯繫方式:
買受人(乙方):
身份證號碼:
聯繫方式:
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自願將其村證房位於市___________區_______________________________________的房屋(建築面積_________平方米)
二、價款和保證金
1.房屋以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價款出售給乙方。
2.房屋價款乙方分_____期付給甲方,每期付款(人民幣)__________________元。
以上款項,由乙方直接通過轉帳或者直接存入等方式支付到甲方提供的本人銀行帳號。每次收到款項後三日內甲方應當開具收據給乙方。如甲方三日內未開具體要求收據的,則乙方憑其持有的銀行開出的轉帳憑證或者存入憑證作為付款的有效證明。
3.甲方銀行卡賬户
户名:
開户行:
賬號:
4.乙方支付甲方合同保證定金_______,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過户條件。等過户條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契税,土地出讓金等由乙方負擔。其他税費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂後,甲方對______________________________________的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、佔有等權利一併轉讓給乙方。
五、本合同簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》。
六、違約責任
1.甲方應當於xx年月日交付乙方房屋,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣___四萬______元。
2.乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的`違約金給甲方。逾期超過___五____個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3.如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。
4.本合同簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。
5.如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、爭議解決的方式
本合同項下發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成的,雙方同意交由合同簽訂地法院管轄,由敗訴方承擔律師費,交通費等相關合理費用。
八、其他
1.本合同經雙方簽字或蓋章後生效。
2.本合同一式份,雙方當事人各執份,見證人執份。
(此頁下無正文)
(本頁為簽章頁)
甲方(簽章):
簽約日期:
乙方(簽章):
簽約日期:
見證人(簽章):
簽約日期:
商鋪房屋買賣合同範本 篇26
甲方(出售方):________________
乙方(購買方):________________
甲乙雙方就坐落於 房屋將在________年________月________日進行交房交接手續辦理,現就交房過程中的相關事宜達成如下一致意見:
1、甲方確認房屋內已無租客,房屋內的一切財產(電視、冰箱、洗衣機、空調等電器及沙發、牀、餐桌等傢俱)在交接結束後,都歸乙方所有;
2、由於甲方(原房東)口頭承諾的原購買房價的誤差而引起的税差________元人民幣,經協商同意,此部分税差費用由甲方自行承擔;
4、原甲方在出售該房產前由於個人原因發生的與該房產有關的任何糾紛等問題,在交房結束後,仍由甲方自行承擔各種後果,並對乙方造成的各種影響進行適當合理補償。
甲方:________________
乙方:________________
證明人:________________
________年________月________日
商鋪房屋買賣合同範本 篇27
法律法規:《民法通則》、《合同法》、《城市房地產管理法》、《土地管理法》、最高人民法院相關司法解釋、建設部相關規定等法律法規的規定。
(一)房屋與土地分開轉讓的,(現實中房產和地產分開轉讓的情形,房產不得轉讓/地產不得轉讓)
法律規定:
《城市房屋產權產籍管理暫行辦法》(建設部頒佈實施)的第三條規定:“城市房屋的產權與房屋佔用土地的使用權實行權利人一致的原則,除法律法規另有規定的外,不得分離”
《城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》第二十四條規定:“土地使用者轉讓地上建築物、其他附着物所有權時,其使用範圍內的土地使用權隨之轉讓,但地上建築物、其他附着物作為動產轉讓的除外”
《城市房地產管理法》第四十二條規定:“房地產轉讓時,土地使用權出讓合同載明的權利、義務隨之轉移。”
法理分析:這是因為房屋是建築在土地上的,為土地的固定附着物,二者之間具有不可分離性,否則,極易引起損失或導致糾紛。因此,房屋的所有權通過買賣合同轉讓時,該房屋佔用範圍內的土地使用權也必須同時轉讓。如果出賣人將房產和土地使用權分別賣與不同的買受人,或者出賣房屋時只轉讓房屋所有權而不同時轉讓土地使用權,則該類買賣合同應當是無效的。
(二)侵犯優先購買權的。
法律規定:
《民法通則》第七十八條第二款規定:“按份共有財產的每個共有人有權將自己的份額分出或者轉讓,但在出售時,其他共有人在同等條件下,有優先購買的權利。”
《關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見》(試行)第一百一十八條規定:“出租人出賣出租房屋,應提前三個月通知承租人,承租人在同等條件下,享有優先購買權,出租人未按此規定出賣房屋的,承租人可以請求人民法院宣告該房屋買賣無效。”
《合同法》第二百三十條條也有相應規定:“出租人出賣租賃房屋的,應當在出賣之前的合理期限內通知承租人,承租人享有以同等條件優先購買的權利。”
法理分析:房屋所有人在轉讓涉及到共有或出租的房屋時,在同等條件下,其他共有權人或承租人有優先購買權。這就是説,所轉讓的房屋的產權為數人共有或已對外出租的`,必須徵求共有人或承租人的是否行使優先購買權。未取得其他共有人或承租人的同意,擅自出賣房屋的,其買賣行為一般應為無效。
(三)因欺詐而轉讓商品房的。
法律規定:
《關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條規定:買受人以出賣人與第三人惡意串通,另行訂立商品房買賣合同並將房屋交付使用,導致其無法取得房屋為由,請求確認出賣人與第三人訂立的商品房買賣合同無效的,應予支持。
(四)商品房預售違法的。
法律規定:
我國《房地產管理法》第四十五條規定,商品房預售應當符合下列條件:已交付全部土地使用權出讓金,取得土地使用權證書;持有建設工程規劃許可證; 按提供預售的商品房計算,投入開發建設的資金達到工程建設總投資的百分之二十五以上,並已經確定施工進度和竣工交付日期;向縣級以上人民政府房產管理部門辦理預售登記,取得商品房預售許可證明。如不符上述條件,買受人可請求法院或仲裁機構宣告該買賣無效。 (五)在商品房轉讓過程中,涉及到土地使用權轉讓違法的。
法律規定:
《城市房地產管理法》第三十八條、三十九條、第四十條的相關規定,以下合同應為無效:以出讓方式取得土地使用權的,沒有按照出讓合同約定已經支付全部土地使用權出讓金,並取得土地使用權證書;按照出讓合同約定進行投資開發,屬於房屋建設工程的,沒有完成開發投資總額的百分之二十五以上,屬於成片開發土地的,沒有形成工業用地或者其他建設用地條件;轉讓房地產時房屋已經建成的,沒有房屋所有權證書;以劃撥方式取得土地使用權的,轉讓房地產時,應當按照國務院規定,報有批准權的人民政府審批而沒有報批或不予批准的;有批准權的人民政府准予轉讓的,應沒有辦理土地使用權出讓手續並依照國家有關規定繳納土地使用權出讓金的。
(五)其他的法律法規的強制性規定禁止轉讓的。
如司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或者以其他形式限制房地產權利的;依法收回土地使用權的;權屬有爭議的等。
對這些特殊情形,應具體分析而不宜一概認為無效。
(一)房屋買賣未採用書面形式。
法律規定
《城市房地產管理法》第四十一條規定:“房地產轉讓,應當簽訂書面轉讓合同,合同中應當載明土地使用權取得的方式。”
《合同法》第十條規定:“當事人訂立合同,有書面形式、口頭形式和其他形式。法律、行政法規規定採用書面形式的,應當採用書面形式。當事人約定採用書面形式的,應當採用書面形式。”房到買賣合同的簽訂應當採用書面形式。但我國也《合同法》第三十六條規定:“法律、行政法規規定或者當事人約定採用書面形式訂立合同,當事人未採用書面形式但一方已經履行主要義務,對方接受的,該合同成立。”
法律分析由此可見,房屋買賣合同即使未採用書面形式,也並不必然導致合同無效。如買賣雙方均實際履行了主要義務,買受人已交付了房款,並實際使用和佔有了房屋,又沒有其他違法行為,只是該買賣合同沒有書面形式的,應認為買賣關係有效。但為了過户的需要,應補籤書面的房屋買賣合同,買方可要求賣方協助辦理產權過户手續。如雙方未履行口頭合同的主要義務且並不能就此達成一致,則該合同應認定為無效的合同。
(二)賣方轉讓沒有所有權證書的房屋買賣合同。
法律規定
《城市房地產管理法》第三十八規定不得轉讓。但從該條立法目的上看,其規定應當是屬於行政管理性的,違反這一規定,僅是產生房屋轉讓不能及時頒證或不能如期過户的結果。
《合同法》第一百三十一條規定,“出賣的標的物,應當屬於出賣人所有或者出賣人有權處分。法律、行政法規禁止或者限制轉讓的標的物,依照其規定。”可見,只要標的物合法且有權處分,對於標的物是否有相關證照,合同法並無特別要求。
《關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條、第十九條
的規定也可以推導出:房屋買賣合同簽訂時,儘管該房屋尚未辦理所有權登記,合同也有效。對此應理解為:房地產權利人沒有現實房屋的產權證而不能辦理房屋轉讓過程中涉及到的登記過户手續,但不應據此認為預購房買賣合同必然無效。如雙方在簽訂協議時對房屋權屬證書尚未領取的狀況是明知的,且當條件或期限成就時就可以辦理過户手續,產權亦無其他爭議或購買的房屋已交付原告入住時,一般應認定為有效。如賣方隱瞞無證的事實或因存在屋建造存在違法行為且已被有關機關確定,根本不能取得所有權證的,則此類合同應為無效。
(三)沒有辦理過户手續而引起發一方反悔的。
法律規定
《關於私房買賣的成立一般應以產權轉移登記為準的覆函》(1990年2月17日最高人民法院)強調:“簽訂房屋買賣協議以後,提出解除買賣協議,未辦理產權轉移登記手續,應認為該民事法律行為依法尚未成立。一方翻悔是允許的。”
《關於範懷與郭明華房屋買賣是否有效問題的覆函》(1992年7月9日最高人民法院)答覆:“房屋買賣系要式法律行為,農村的房屋買賣也應具備雙方訂有書面契約、中人證明、按約定交付房款以及管理房屋的要件;要求辦理契税或過户手續的地方,還應依法辦理該項手續後,方能認定買賣有效。”
《關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第六條明確規定:“當事人以商品房預售合同未按照法律、行政法規規定辦理登記備案手續為由請求確認合同無效的,不予支持。”
《物權法》第十五條規定:“ 當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同,除法律另有規定或者合同另有約定外,自合同成立時生效;未辦理物權登記的,不影響合同效力。